Emenda Pix de 2023, indicada por Márcio Marinho para Senhor do Bonfim (BA)

R$ 1,5 milhão previstos para Senhor do Bonfim (BA)

Última atualização em 05/11/2025

Uso declarado pela prefeitura

A prefeitura declarou R$ 1.500.000,00 executados em relatório de gestão final. É uma declaração, não comprova a entrega.

Na prefeitura

Declarou pagamentos de R$ 1.500.000,00 a 8 recebedores em 05/11/2025 (relatório de gestão; declaração do beneficiário).
Crédito na conta específica: a conta é usada por 2 planos de ação, e o extrato não separa o crédito de cada um.
Na contabilidade enviada ao Tesouro:
- 2023: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 2 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.

Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação

Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

Ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM (BA), CNPJ 13.988.308/0001-39

Pedido de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11.

Solicito cópia dos extratos bancários da conta corrente específica da transferência especial (emenda parlamentar individual, art. 166-A da Constituição) identificada no Transferegov.br pelo plano de ação 09032023-2-041928, emenda 202326010002 de 2023, de autoria de Márcio Marinho, desde o crédito dos recursos até a data da resposta, com as aplicações financeiras e os resgates.

Ordens bancárias de envio dos recursos pela União: 2023OB815221, de 26/12/2023.

A conta específica é exigida pela Lei Complementar nº 210/2024 (art. 8º) e pela Portaria Conjunta MF/MGI nº 15/2025 (art. 5º, § 3º), e os extratos acompanham o relatório de gestão (Instrução Normativa TCU nº 93/2024, art. 3º, § 2º, II).

Peço a resposta em meio eletrônico, no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa (Lei nº 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º).

Nome:
Contato (e-mail ou endereço):

Finalidade declarada: Pavimentação de diversas vias públicas urbnas na sede e no interior do Município de Senhor do Bonfim – Bahia. E, Reforma do Estádio Municipal.

Rastreio do dinheiro

Indicado
Plano de ação aceito em 19/10/2023
Previsto: R$ 1.500.000,00
R$ 0,00 para custeio e R$ 1.500.000,00 para investimento
Reservado no orçamento
1 empenho em 13/12/2023
Empenhado: R$ 1.500.000,00
O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.
Enviado ao município
1 ordem bancária em 26/12/2023
Repassado: R$ 1.500.000,00
Recebido na conta específica
A conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.
Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)
- Relatório final de 05/11/2025. Situação na fonte: Disponibilizado.
  Executado declarado: R$ 1.500.000,00
  Pendente declarado: R$ 0,00
  25 pagamentos declarados neste relatório
  Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.
  - R$ 193.888,20 em 02/09/2024 · Investimento
    Recebedor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - CDS SENHOR DO BONFIM (CNPJ 13.332.525/0001-76)
    Processo de pagamento referente a NF 253
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    12 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0472 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 4.440.800,24
    Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedos de diversas vias urbanas na sede e interior do município de Senhor do Bonfim, pelo prazo de 180 dias, o regime de execução adotado é o de empreitada por preço unitário.
    Assinado em 06/08/2024; vigência de 06/08/2024 até 06/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000242/2024)
    Contrato 0413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 311.172,00
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CONCRETO ASFALTICO CBUQ TAPA BURACOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM/BA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
    Assinado em 05/07/2024; vigência de 05/07/2024 até 05/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000201/2024)
    Contrato 0261 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 267.941,64
    CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO.
    Assinado em 29/05/2024; vigência de 03/06/2024 até 03/12/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000070/2024)
    Contrato 0202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000021/2024)
    Contrato 00202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000022/2024)
    Contrato 0180 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 141.819,31
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/04/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000017/2024)
    Contrato 0184 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.035.631,78
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/10/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000020/2024)
    Contrato 0181 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 273.426,30
    CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO.
    Assinado em 08/04/2024; vigência de 08/04/2024 até 08/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000018/2024)
    Contrato 0140 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 482.177,63
    Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenhara para reforma e requalificação da praça do contorno, entrada da cidade de Senhor do Bonfim-BA, no prazo de 03 meses, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência;
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/06/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000010/2024)
    Contrato 0142 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 248.908,14
    Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenhara para reforma dos vestiários, implantação de sistema de prevenção e combate contra incêndio e pânico, recuperação de estruturas da arquibancada e revisão elétrica no Estádio Pedro Amorim, Senhor do Bonfim- BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência;
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000011/2024)
    Contrato 0143 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 107.125,27
    Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia para executar ampliação e reforma do Centro de Especialização Odontológica - CEO, na sede deste município de Senhor do Bonfim-BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000013/2024)
    Contrato 0130 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 958.772,52
    Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção e reforma de 10 (dez) unidades escolares localizadas na sede e no interior do Município de Senhor do Bonfim-BA, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência;
    Assinado em 16/02/2024; vigência de 16/02/2024 até 16/06/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000003/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    39 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/10/2024, edição 4.711
    de Contrato: 07/04/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.711 | Ano 12 16 de outubro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 6OJVBETY-ZLKIKCHT-REFFQFPK-KPNVJJTU Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM. – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/06/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/10/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/10/2024, edição 4.683
    de Contrato: 16/12/2024 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.683 | Ano 12 02 de outubro de 2024 Página 20 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: DWDPQTUQ-VFHOPHPQ-2E2PWDRF-CCCRZ9YL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/09/2024, edição 4.667
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/09/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/09/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.667 | Ano 12 25 de setembro de 2024 Página 7 CONTRATONº 0561/2024 Certificação Digital: Z3NE2SOY-AH8S3JB8-RBENZVDM-CRRP0MDQ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/09/2024, edição 4.646
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 1.492.092,64 ( um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 85.269,75 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.643 | Ano 12 16 de setembro de 2024 Página 6 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: NTVE8ZFE-TB2NMCXY-UZSNZEG0-DJOMAQD5 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/08/2024, edição 4.575
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 21/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 54.457,22 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.575 | Ano 12 23 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: HKNBITUK-CVTKI9LC-S6PKBJY0-8HZWRMJK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.555
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1116/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CDS SENHOR DO BONFIM– CNPJ:13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0142/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0143/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/08/2024, edição 4.530
    de Término da Vigência do Termo de Contrato: 10/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 204.659,17 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.530 | Ano 12 09 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: OD53LYZI-C62O5NPF-S28JM1XL-P0E7OQ6D Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/08/2024, edição 4.517
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.517 | Ano 12 06 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0472/2024 Certificação Digital: PDKAE9BW-HDG30YNP-N7FKNJHC-OTTTAHOP Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 4.513
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 4.440.800,24 ( quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 105.403,19, conformidade da Lei 14.133/21, Data da Assinatura: 04/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    Data de Início da Vigência do Contrato: 05/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.442 | Ano 12 08 de julho de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0413/2024 Certificação Digital: PATT75VI-CBWNLVGJ-VUDAAC9C-NNVBUQ4E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/07/2024, edição 4.431
    asfáltico CBUQ, tapa buracos, na sede desde Município de Senhor do Bonfim/BA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 311.172,00 (trezentos e onze mil cento e setenta e dois reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.381
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4.381 | Ano 12 11 de junho de 2024
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.379
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$160.681,90 bem como, a supressão de valor no montante de R$19.013,44, Data da Assinatura: 21/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/06/2024, edição 4.361
    Data de Início da Vigência do Contrato: 03/06/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 03/12/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.361 | Ano 12 05 de junho de 2024 Página 7 CONTRATONº 0261/2024 Certificação Digital: GP1HQTSZ-FNIZQWNN-DUFUY9OS-B5T1YAIO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/05/2024, edição 4.340
    0075/24, DISPENSA Nº 0018/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 267.941,64 ( duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/05/2024, edição 4.330
    TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0456/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Física: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/01/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 23/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/04/2024, edição 4.266
    Data de Início da Vigência do Contrato: 24/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 21/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.266 | Ano 12 25 de abril de 2024 Página 11 CONTRATO Nº 00202/2024 Certificação Digital: TRSM5A1E-RCOXILLK-HFKM2UYW-C2BX8O6E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.255
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.151,52 ( duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/04/2024, edição 4.242
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.242 | Ano 12 16 de abril de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0184/2024 Certificação Digital: OPFEGN22-UPOVXKGA-Q0DYDMJM-RR2WPRSM Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/04/2024, edição 4.230
    DISPENSA Nº 0016/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 1.035.631,78 ( um milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 8 CONTRATO Nº 0180/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 08/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 9 CONTRATO Nº 0181/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/04/2024, edição 4.221
    Nº 0041/24, DISPENSA Nº 0013/2024 que tem por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 141.819,31 ( cento e quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Administrativo Nº 0044/24, DISPENSA Nº 0014/2024 que tem por objeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 273.426,30 ( duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/03/2024, edição 4.205
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 4 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/03/2024, edição 4.201
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 4 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 6 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/03/2024, edição 4.199
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 5 CONTRATO Nº 0140/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/03/2024, edição 4.196
    Processo Administrativo Nº 0040/24, DISPENSA Nº 0012/2024 que tem por objeto: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA DO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM - BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST. TER. PIEM. inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 482.177,63 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/03/2024, edição 4.194
    objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 107.125,27 (cento e sete mil cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.191
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 248.908,14 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e quatorze centavos),, de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.188
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.797,15 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/03/2024, edição 4.180
    EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU- CDS SENHOR DO BONFIM – CNJP: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/11/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75
    Data de Início da Vigência do Contrato: 16/02/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.140 | Ano 12 29 de fevereiro de 2024 Página 21 CONTRATO Nº 0130/2024 Certificação Digital: DMJSQO0S-R9CBQRXC-YREVDHK7-JKB3QBGH Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.139
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75, inciso XI, e o parágrafo único, do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 958.772,52 (novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/01/2024, edição 4.051
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 0422/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 26/06/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/11/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/09/2023, edição 3.833
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º Termo de Aditivo ao Contrato 0456/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 04/06/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 21/09/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior –
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/09/2023, edição 3.789
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 1031/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 02/01/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 14/08/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2º Termo de Aditivo ao Contrato 1116/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 14/08/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal
    Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 09/04/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 14/08/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 3.789 | Ano 11
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), aberta em 02/03/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 8411-6/00 Administração pública em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 59.302,91 em 27/09/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 023
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/09/2023, edição 3.827
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    conforme quadro resumo a seguir: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 38.329,04 em 27/09/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/09/2023, edição 3.827
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    conforme quadro resumo a seguir: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 77.729,50 em 01/10/2024 · Investimento
    Recebedor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - CDS SENHOR DO BONFIM (CNPJ 13.332.525/0001-76)
    Processo de pagamento referente a NF 305
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    11 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0561 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.492.092,64
    Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços comuns de engenharia visando a manutenção e reforma de dez (10) unidades escolares, localizadas na sede e Interior deste município de Senhor do Bonfim-BA.
    Assinado em 18/09/2024; vigência de 18/09/2024 até 18/09/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000322/2024)
    Contrato 0472 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 4.440.800,24
    Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedos de diversas vias urbanas na sede e interior do município de Senhor do Bonfim, pelo prazo de 180 dias, o regime de execução adotado é o de empreitada por preço unitário.
    Assinado em 06/08/2024; vigência de 06/08/2024 até 06/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000242/2024)
    Contrato 0413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 311.172,00
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CONCRETO ASFALTICO CBUQ TAPA BURACOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM/BA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
    Assinado em 05/07/2024; vigência de 05/07/2024 até 05/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000201/2024)
    Contrato 0261 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 267.941,64
    CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO.
    Assinado em 29/05/2024; vigência de 03/06/2024 até 03/12/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000070/2024)
    Contrato 0202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000021/2024)
    Contrato 00202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000022/2024)
    Contrato 0180 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 141.819,31
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/04/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000017/2024)
    Contrato 0184 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.035.631,78
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/10/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000020/2024)
    Contrato 0181 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 273.426,30
    CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO.
    Assinado em 08/04/2024; vigência de 08/04/2024 até 08/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000018/2024)
    Contrato 0142 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 248.908,14
    Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenhara para reforma dos vestiários, implantação de sistema de prevenção e combate contra incêndio e pânico, recuperação de estruturas da arquibancada e revisão elétrica no Estádio Pedro Amorim, Senhor do Bonfim- BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência;
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000011/2024)
    Contrato 0143 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 107.125,27
    Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia para executar ampliação e reforma do Centro de Especialização Odontológica - CEO, na sede deste município de Senhor do Bonfim-BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000013/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    41 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 27/11/2024, edição 4.804
    de Contrato: 21/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.804 | Ano 12 27 de novembro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 7D4K3PJE-8QIJM2EF-UP0YV7TP-8NYYUWUI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/11/2024, edição 4.796
    08/11/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.796 | Ano 12 25 de novembro de 2024 Página 5 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: UUF03I1D-MYHG3IDO-EBHOMDUI-HYXZREVY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/11/2024, edição 4.775
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.775 | Ano 12 13 de novembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0599/2024 Certificação Digital: BH5YQLQD-C34LQJSP-PBJHLX8Q-TQAI2UTG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/11/2024, edição 4.755
    CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA , com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 855.000,00 ( oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/10/2024, edição 4.711
    de Contrato: 07/04/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.711 | Ano 12 16 de outubro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 6OJVBETY-ZLKIKCHT-REFFQFPK-KPNVJJTU Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM. – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/06/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/10/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/10/2024, edição 4.683
    de Contrato: 16/12/2024 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.683 | Ano 12 02 de outubro de 2024 Página 20 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: DWDPQTUQ-VFHOPHPQ-2E2PWDRF-CCCRZ9YL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/09/2024, edição 4.667
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/09/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/09/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.667 | Ano 12 25 de setembro de 2024 Página 7 CONTRATONº 0561/2024 Certificação Digital: Z3NE2SOY-AH8S3JB8-RBENZVDM-CRRP0MDQ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/09/2024, edição 4.646
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 1.492.092,64 ( um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 85.269,75 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.643 | Ano 12 16 de setembro de 2024 Página 6 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: NTVE8ZFE-TB2NMCXY-UZSNZEG0-DJOMAQD5 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/08/2024, edição 4.575
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 21/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 54.457,22 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.575 | Ano 12 23 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: HKNBITUK-CVTKI9LC-S6PKBJY0-8HZWRMJK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.555
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1116/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CDS SENHOR DO BONFIM– CNPJ:13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0142/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0143/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/08/2024, edição 4.530
    de Término da Vigência do Termo de Contrato: 10/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 204.659,17 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.530 | Ano 12 09 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: OD53LYZI-C62O5NPF-S28JM1XL-P0E7OQ6D Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/08/2024, edição 4.517
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.517 | Ano 12 06 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0472/2024 Certificação Digital: PDKAE9BW-HDG30YNP-N7FKNJHC-OTTTAHOP Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 4.513
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 4.440.800,24 ( quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 105.403,19, conformidade da Lei 14.133/21, Data da Assinatura: 04/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    Data de Início da Vigência do Contrato: 05/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.442 | Ano 12 08 de julho de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0413/2024 Certificação Digital: PATT75VI-CBWNLVGJ-VUDAAC9C-NNVBUQ4E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/07/2024, edição 4.431
    asfáltico CBUQ, tapa buracos, na sede desde Município de Senhor do Bonfim/BA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 311.172,00 (trezentos e onze mil cento e setenta e dois reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.381
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4.381 | Ano 12 11 de junho de 2024
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.379
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$160.681,90 bem como, a supressão de valor no montante de R$19.013,44, Data da Assinatura: 21/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/06/2024, edição 4.361
    Data de Início da Vigência do Contrato: 03/06/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 03/12/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.361 | Ano 12 05 de junho de 2024 Página 7 CONTRATONº 0261/2024 Certificação Digital: GP1HQTSZ-FNIZQWNN-DUFUY9OS-B5T1YAIO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/05/2024, edição 4.340
    0075/24, DISPENSA Nº 0018/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 267.941,64 ( duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/05/2024, edição 4.330
    TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0456/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Física: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/01/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 23/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/04/2024, edição 4.266
    Data de Início da Vigência do Contrato: 24/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 21/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.266 | Ano 12 25 de abril de 2024 Página 11 CONTRATO Nº 00202/2024 Certificação Digital: TRSM5A1E-RCOXILLK-HFKM2UYW-C2BX8O6E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.255
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.151,52 ( duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/04/2024, edição 4.242
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.242 | Ano 12 16 de abril de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0184/2024 Certificação Digital: OPFEGN22-UPOVXKGA-Q0DYDMJM-RR2WPRSM Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/04/2024, edição 4.230
    DISPENSA Nº 0016/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 1.035.631,78 ( um milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 8 CONTRATO Nº 0180/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 08/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 9 CONTRATO Nº 0181/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/04/2024, edição 4.221
    Nº 0041/24, DISPENSA Nº 0013/2024 que tem por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 141.819,31 ( cento e quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Administrativo Nº 0044/24, DISPENSA Nº 0014/2024 que tem por objeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 273.426,30 ( duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/03/2024, edição 4.205
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 4 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/03/2024, edição 4.201
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 4 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 6 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/03/2024, edição 4.199
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 5 CONTRATO Nº 0140/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/03/2024, edição 4.196
    Processo Administrativo Nº 0040/24, DISPENSA Nº 0012/2024 que tem por objeto: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA DO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM - BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST. TER. PIEM. inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 482.177,63 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/03/2024, edição 4.194
    objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 107.125,27 (cento e sete mil cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.191
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 248.908,14 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e quatorze centavos),, de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.188
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.797,15 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/03/2024, edição 4.180
    EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU- CDS SENHOR DO BONFIM – CNJP: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/11/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75
    Data de Início da Vigência do Contrato: 16/02/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.140 | Ano 12 29 de fevereiro de 2024 Página 21 CONTRATO Nº 0130/2024 Certificação Digital: DMJSQO0S-R9CBQRXC-YREVDHK7-JKB3QBGH Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.139
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75, inciso XI, e o parágrafo único, do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 958.772,52 (novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/01/2024, edição 4.051
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 0422/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 26/06/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/11/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), aberta em 02/03/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 8411-6/00 Administração pública em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 5.340,40 em 01/10/2024 · Investimento
    Recebedor: ANTONIO CARLOS SILVA DE MOURA (CNPJ 25.298.140/0001-19)
    Processo de pagamento referente a NF 060
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 05/09/2024, edição 4.609
    http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 0028/2024 – PA 0159/24 A Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim/BA, resolve ADJUDICAR/HOMOLOGAR a Licitação em epígrafe. EMPRESA: ANTONIO CARLOS SILVA DE MOURA, CNPJ: 25.298.140/0001-19; Valor total licitado: R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais). Prestação de serviços com materiais de metalurgia para consertos de grades e outros componentes de ferro e fabricação e colocação de grades, corrimão, troca de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/09/2024, edição 4.599
    soldas em geral que forem necessários para manutenção dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim - BA e suas Secretarias. Conforme edital e seus anexos. Empresa: ANTONIO CARLOS SILVA DE MOURA CNPJ nº: 25.298.140/0001-19 Item: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Valor Global negociado: R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais) Valor total licitado: R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais) Senhor do Bonfim-BA, em 30 de agosto de 2024
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/04/2024, edição 4.210
    DE AZEVEDO JUNIOR, portador do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado ANTÔNIO CARLOS SILVA DE MOURA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº: 25.298.140/0001-19, doravante denominado CONTRATADA, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo ao contrato supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de metalurgia, com materiais, para atender as demandas do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/10/2023, edição 3.845
    de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º Termo de Aditivo ao Contrato 1157/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa ANTONIO CARLOS SILVA DE MOURA ME, inscrito no CNPJ/CPF nº. 25.298.140/0001-19; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 24/10/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93 , Data da Assinatura 03/10/2023, Laércio Muniz
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 27/07/2016, situação ATIVA. Atividade principal: 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 73.747,07 em 03/10/2024 · Investimento
    Recebedor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - CDS SENHOR DO BONFIM (CNPJ 13.332.525/0001-76)
    Processo de pagamento referente a NF 319
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    11 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0561 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.492.092,64
    Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços comuns de engenharia visando a manutenção e reforma de dez (10) unidades escolares, localizadas na sede e Interior deste município de Senhor do Bonfim-BA.
    Assinado em 18/09/2024; vigência de 18/09/2024 até 18/09/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000322/2024)
    Contrato 0472 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 4.440.800,24
    Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedos de diversas vias urbanas na sede e interior do município de Senhor do Bonfim, pelo prazo de 180 dias, o regime de execução adotado é o de empreitada por preço unitário.
    Assinado em 06/08/2024; vigência de 06/08/2024 até 06/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000242/2024)
    Contrato 0413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 311.172,00
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CONCRETO ASFALTICO CBUQ TAPA BURACOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM/BA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
    Assinado em 05/07/2024; vigência de 05/07/2024 até 05/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000201/2024)
    Contrato 0261 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 267.941,64
    CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO.
    Assinado em 29/05/2024; vigência de 03/06/2024 até 03/12/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000070/2024)
    Contrato 0202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000021/2024)
    Contrato 00202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000022/2024)
    Contrato 0180 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 141.819,31
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/04/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000017/2024)
    Contrato 0184 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.035.631,78
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/10/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000020/2024)
    Contrato 0181 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 273.426,30
    CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO.
    Assinado em 08/04/2024; vigência de 08/04/2024 até 08/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000018/2024)
    Contrato 0142 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 248.908,14
    Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenhara para reforma dos vestiários, implantação de sistema de prevenção e combate contra incêndio e pânico, recuperação de estruturas da arquibancada e revisão elétrica no Estádio Pedro Amorim, Senhor do Bonfim- BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência;
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000011/2024)
    Contrato 0143 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 107.125,27
    Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia para executar ampliação e reforma do Centro de Especialização Odontológica - CEO, na sede deste município de Senhor do Bonfim-BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000013/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    41 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 27/11/2024, edição 4.804
    de Contrato: 21/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.804 | Ano 12 27 de novembro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 7D4K3PJE-8QIJM2EF-UP0YV7TP-8NYYUWUI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/11/2024, edição 4.796
    08/11/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.796 | Ano 12 25 de novembro de 2024 Página 5 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: UUF03I1D-MYHG3IDO-EBHOMDUI-HYXZREVY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/11/2024, edição 4.775
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.775 | Ano 12 13 de novembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0599/2024 Certificação Digital: BH5YQLQD-C34LQJSP-PBJHLX8Q-TQAI2UTG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/11/2024, edição 4.755
    CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA , com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 855.000,00 ( oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/10/2024, edição 4.711
    de Contrato: 07/04/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.711 | Ano 12 16 de outubro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 6OJVBETY-ZLKIKCHT-REFFQFPK-KPNVJJTU Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM. – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/06/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/10/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/10/2024, edição 4.683
    de Contrato: 16/12/2024 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.683 | Ano 12 02 de outubro de 2024 Página 20 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: DWDPQTUQ-VFHOPHPQ-2E2PWDRF-CCCRZ9YL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/09/2024, edição 4.667
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/09/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/09/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.667 | Ano 12 25 de setembro de 2024 Página 7 CONTRATONº 0561/2024 Certificação Digital: Z3NE2SOY-AH8S3JB8-RBENZVDM-CRRP0MDQ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/09/2024, edição 4.646
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 1.492.092,64 ( um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 85.269,75 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.643 | Ano 12 16 de setembro de 2024 Página 6 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: NTVE8ZFE-TB2NMCXY-UZSNZEG0-DJOMAQD5 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/08/2024, edição 4.575
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 21/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 54.457,22 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.575 | Ano 12 23 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: HKNBITUK-CVTKI9LC-S6PKBJY0-8HZWRMJK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.555
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1116/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CDS SENHOR DO BONFIM– CNPJ:13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0142/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0143/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/08/2024, edição 4.530
    de Término da Vigência do Termo de Contrato: 10/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 204.659,17 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.530 | Ano 12 09 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: OD53LYZI-C62O5NPF-S28JM1XL-P0E7OQ6D Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/08/2024, edição 4.517
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.517 | Ano 12 06 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0472/2024 Certificação Digital: PDKAE9BW-HDG30YNP-N7FKNJHC-OTTTAHOP Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 4.513
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 4.440.800,24 ( quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 105.403,19, conformidade da Lei 14.133/21, Data da Assinatura: 04/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    Data de Início da Vigência do Contrato: 05/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.442 | Ano 12 08 de julho de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0413/2024 Certificação Digital: PATT75VI-CBWNLVGJ-VUDAAC9C-NNVBUQ4E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/07/2024, edição 4.431
    asfáltico CBUQ, tapa buracos, na sede desde Município de Senhor do Bonfim/BA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 311.172,00 (trezentos e onze mil cento e setenta e dois reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.381
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4.381 | Ano 12 11 de junho de 2024
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.379
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$160.681,90 bem como, a supressão de valor no montante de R$19.013,44, Data da Assinatura: 21/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/06/2024, edição 4.361
    Data de Início da Vigência do Contrato: 03/06/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 03/12/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.361 | Ano 12 05 de junho de 2024 Página 7 CONTRATONº 0261/2024 Certificação Digital: GP1HQTSZ-FNIZQWNN-DUFUY9OS-B5T1YAIO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/05/2024, edição 4.340
    0075/24, DISPENSA Nº 0018/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 267.941,64 ( duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/05/2024, edição 4.330
    TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0456/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Física: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/01/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 23/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/04/2024, edição 4.266
    Data de Início da Vigência do Contrato: 24/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 21/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.266 | Ano 12 25 de abril de 2024 Página 11 CONTRATO Nº 00202/2024 Certificação Digital: TRSM5A1E-RCOXILLK-HFKM2UYW-C2BX8O6E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.255
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.151,52 ( duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/04/2024, edição 4.242
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.242 | Ano 12 16 de abril de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0184/2024 Certificação Digital: OPFEGN22-UPOVXKGA-Q0DYDMJM-RR2WPRSM Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/04/2024, edição 4.230
    DISPENSA Nº 0016/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 1.035.631,78 ( um milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 8 CONTRATO Nº 0180/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 08/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 9 CONTRATO Nº 0181/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/04/2024, edição 4.221
    Nº 0041/24, DISPENSA Nº 0013/2024 que tem por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 141.819,31 ( cento e quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Administrativo Nº 0044/24, DISPENSA Nº 0014/2024 que tem por objeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 273.426,30 ( duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/03/2024, edição 4.205
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 4 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/03/2024, edição 4.201
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 4 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 6 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/03/2024, edição 4.199
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 5 CONTRATO Nº 0140/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/03/2024, edição 4.196
    Processo Administrativo Nº 0040/24, DISPENSA Nº 0012/2024 que tem por objeto: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA DO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM - BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST. TER. PIEM. inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 482.177,63 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/03/2024, edição 4.194
    objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 107.125,27 (cento e sete mil cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.191
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 248.908,14 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e quatorze centavos),, de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.188
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.797,15 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/03/2024, edição 4.180
    EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU- CDS SENHOR DO BONFIM – CNJP: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/11/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75
    Data de Início da Vigência do Contrato: 16/02/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.140 | Ano 12 29 de fevereiro de 2024 Página 21 CONTRATO Nº 0130/2024 Certificação Digital: DMJSQO0S-R9CBQRXC-YREVDHK7-JKB3QBGH Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.139
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75, inciso XI, e o parágrafo único, do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 958.772,52 (novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/01/2024, edição 4.051
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 0422/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 26/06/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/11/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), aberta em 02/03/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 8411-6/00 Administração pública em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 49.018,49 em 15/10/2024 · Investimento
    Recebedor: E B A SERVICOS LTDA (CNPJ 17.617.011/0001-18)
    Processo de pagamento referente a NF 495
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 11/10/2024, edição 4.698
    Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5° Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: EBA SERVIÇOS EIRELI– CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do valor global do contrato administrativo no montante de R$50.723,31 (cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) na conformidade do disposto no
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: EBA SERVIÇOS EIRELI– CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 15/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    Assinatura: 19/02/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4º Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Empresa: E B A SERVICOS EIRELI – CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/02/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970- 000 neste ato representado por seu Secretário, . Contratado(a): E B A SERVICOS EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 17.617.011/0001- 18 Objeto: Contratação de empresa para execução de obras pavimentação de vias públicas na sede e interior do Município de Senhor do Bonfim - BA, com fornecimento de material e de mão de obra, conforme planilha orçamentária Fundamentação Legal:
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 21/02/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 176.305,21 em 18/10/2024 · Investimento
    Recebedor: DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 20.714.004/0001-49)
    Processo de pagamento referente a NF 043
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0490 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 373.126,90
    CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS NOS POVOADOS DE CAZUMBA, ITAPICURU, PASSAGEM VELHA, RUA JOAQUIM DE ARAUJO NO DISTRITO DE CARRAPICHEL, RUA IMBASSAÍ E RUA PANORAMA NO POVOADO DE BARAÚNA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PRAZO DE 4MESES, A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO, SOB O REGIME DE EMPREITADA PREÇO POR LOTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;
    Assinado em 16/08/2024; vigência de 16/08/2024 até 16/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000254/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    15 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 11/10/2024, edição 4.698
    28/09/2022 | 2019,99 07492102000110 436 01/04/2022 | COELBA 15139629000194 27/06/2022 | 4.371,42 508 01/08/2022 | RICARDO VAGNER DA SILVA CARVALHO 29/09/2022 | 1.212,00 563 19/04/2022 | DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 13/06/2022 | 27.930,44 20714004000149 5 580 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENÇÃO NA 16/03/2022 | 207.771, AREA DE SAÚDE - FABAMED 30 580 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENÇÃO NA 12/04/2022 | 207.771, AREA DE SAÚDE - FABAMED 30 637 01/09/2022 | FUNDO MUNICIPAL
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1239/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do valor global do contrato administrativo no montante de R$129.501,55 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), e a supressão no montante
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/08/2024, edição 4.567
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 1214/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição ao valor global do contrato, no montante de R$367.618,55, bem como, a supressão ao valor global do contrato no montante de R$205.716,17, consoante art. 65, I, b, § 1º, da Lei de nº
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/08/2024, edição 4.546
    90 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 16/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 16/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.714.004/0001-49 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.546 | Ano 12 16 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0490/2024 Certificação Digital: XKJQXSOM-BYQPJT2L-RBICEGMK-VPCR4LYG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    de Carrapichel e povoado de Lagoa do Peixe. Valor Global do lote: R$ 355.484,64 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) Empresa: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº: 20.714.004/0001-49 LOTE: 03 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em bloco intertravado de concreto no povoado de Cazumba e Passagem Velha. Valor Global lote: R$ 373.126,90 (trezentos e setenta e três mil, cento e vinte e seis reais e noventa centavos)
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1148/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 181.597,92 na conformidade da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 20.714.004/0001-49, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo de Adição e Supressão Contratual do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para pavimentação de vias públicas na sede do Município
    do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 20.714.004/0001-49, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo de Adição e Contratual do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para reforma de diversas quadras escolares e não escolares
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 12/04/2024, edição 4.238
    em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 1034/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 11/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/04/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/03/2024, edição 4.174
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1148/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Empresa: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ N°: 20.714.004/0001-49 Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 11/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    resumo de habilitadas e inabilitadas após análise dos documentos de habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES
    documento de identificação abaixo informados: NOME DA EMPRESA CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/12/2023, edição 4.035
    sob o n2 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n2 ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAS'!' ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n2: 20.714.004/0001-49, representada pelo Senhor Daniel Souza Teixeira, portador do documento de identificação (RG) de n 08635818-97 SPP/BA e inscrita no CPF na ***.609.265-**, situada na Rua Barão do Cotegipe. na 410-13, Centro, na cidade de Senhor do Bonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/12/2023, edição 4.033
    de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4º Termo de Aditivo ao Contrato 004/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 25/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/12/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/11/2023, edição 3.939
    http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2º Termo de Aditivo ao Contrato 1239/2022– Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 19/12/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/11/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/11/2023, edição 3.927
    Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2º Termo de Aditivo ao Contrato 1238/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 19/12/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/11/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/10/2023, edição 3.889
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 1206/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 22/05/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93 , Data da Assinatura 23/10/2023, Laércio Muniz de
    de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 0646/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 04/05/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93 , Data da Assinatura 23/10/2023, Laércio Muniz de Azevedo
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 25/07/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 6.172,51 em 18/10/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 029
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    9 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 34.986,70 em 18/10/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 27
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    9 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 26.859,67 em 30/10/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 030
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 13 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 14 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 15 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 11.853,14 em 31/10/2024 · Investimento
    Recebedor: BRANDAO VEICULOS LTDA (CNPJ 53.641.615/0001-63)
    Processo de pagamento referente a NF 012
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 25/07/2024, edição 4.487
    13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito, Laércio Muniz de Azevedo Júnior. Contratado(a): R. BORGES VEÍCULOS, inscrito no CNPJ/CPF nº. 53.641.615/0001-63. Objeto: Aquisição de veículos diversos a serem utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Senhor do Bonfim-BA. Fundamentação Legal: Lei 14.133/21. Valor global estimado do Contrato: R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/07/2024, edição 4.482
    Empresa: CAVEPE CARDOSO VEICULOS E PEÇAS LTDA CNPJ nº: 42.013.920/0001-94 Lote: 03 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 2.259.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil reais) Empresa: R. BORGES VEICULOS CNPJ nº: 53.641.615/0001-63 Lote: 02 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais) Valor total licitado: R$ 2.526.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte e seis mil reais) O lote 01 foi fracassado por não atingir o
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 24/01/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 31.495,25 em 04/11/2024 · Investimento
    Recebedor: E B A SERVICOS LTDA (CNPJ 17.617.011/0001-18)
    Processo de pagamento referente a NF 497
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 11/10/2024, edição 4.698
    Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5° Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: EBA SERVIÇOS EIRELI– CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do valor global do contrato administrativo no montante de R$50.723,31 (cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) na conformidade do disposto no
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: EBA SERVIÇOS EIRELI– CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 15/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    Assinatura: 19/02/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4º Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Empresa: E B A SERVICOS EIRELI – CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/02/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970- 000 neste ato representado por seu Secretário, . Contratado(a): E B A SERVICOS EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 17.617.011/0001- 18 Objeto: Contratação de empresa para execução de obras pavimentação de vias públicas na sede e interior do Município de Senhor do Bonfim - BA, com fornecimento de material e de mão de obra, conforme planilha orçamentária Fundamentação Legal:
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 21/02/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 119.700,38 em 08/11/2024 · Investimento
    Recebedor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - CDS SENHOR DO BONFIM (CNPJ 13.332.525/0001-76)
    Processo de pagamento referente a NF 304
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    12 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0599 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 855.000,00
    CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA.
    Assinado em 06/11/2024; vigência de 06/11/2024 até 06/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000350/2024)
    Contrato 0561 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.492.092,64
    Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços comuns de engenharia visando a manutenção e reforma de dez (10) unidades escolares, localizadas na sede e Interior deste município de Senhor do Bonfim-BA.
    Assinado em 18/09/2024; vigência de 18/09/2024 até 18/09/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000322/2024)
    Contrato 0472 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 4.440.800,24
    Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedos de diversas vias urbanas na sede e interior do município de Senhor do Bonfim, pelo prazo de 180 dias, o regime de execução adotado é o de empreitada por preço unitário.
    Assinado em 06/08/2024; vigência de 06/08/2024 até 06/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000242/2024)
    Contrato 0413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 311.172,00
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CONCRETO ASFALTICO CBUQ TAPA BURACOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM/BA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
    Assinado em 05/07/2024; vigência de 05/07/2024 até 05/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000201/2024)
    Contrato 0261 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 267.941,64
    CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO.
    Assinado em 29/05/2024; vigência de 03/06/2024 até 03/12/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000070/2024)
    Contrato 0202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000021/2024)
    Contrato 00202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000022/2024)
    Contrato 0180 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 141.819,31
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/04/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000017/2024)
    Contrato 0184 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.035.631,78
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/10/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000020/2024)
    Contrato 0181 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 273.426,30
    CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO.
    Assinado em 08/04/2024; vigência de 08/04/2024 até 08/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000018/2024)
    Contrato 0142 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 248.908,14
    Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenhara para reforma dos vestiários, implantação de sistema de prevenção e combate contra incêndio e pânico, recuperação de estruturas da arquibancada e revisão elétrica no Estádio Pedro Amorim, Senhor do Bonfim- BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência;
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000011/2024)
    Contrato 0143 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 107.125,27
    Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia para executar ampliação e reforma do Centro de Especialização Odontológica - CEO, na sede deste município de Senhor do Bonfim-BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000013/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    44 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 27/12/2024, edição 4.893
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/12/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/06/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.893 | Ano 12 27 de dezembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0671/2024 Certificação Digital: RE8POLGG-ZCLS8HVS-CGHFEF5E-6GA9XPWR Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    - Bahia CEP: 48970-000, neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, CONS. DE DESENVOLVIMENTO SUST.TER.PIEMONTE – CDS SENHOR DO BONFIM, inscrito no CNPJ nº: 13.332.525/0001-76, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo de suspensão ao Contrato Administrativo que tem por objeto à contratação de empresa para execução de obras pavimentação de vias públicas na sede do Município
    de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 11 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 12 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/12/2024, edição 4.863
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE 06 (SEIS) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E E INTERIOR DESTE MUNICPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 591.082,71 ( quinhentos e noventa e um mil, oitenta e dois reais e setenta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/11/2024, edição 4.804
    de Contrato: 21/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.804 | Ano 12 27 de novembro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 7D4K3PJE-8QIJM2EF-UP0YV7TP-8NYYUWUI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/11/2024, edição 4.796
    08/11/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.796 | Ano 12 25 de novembro de 2024 Página 5 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: UUF03I1D-MYHG3IDO-EBHOMDUI-HYXZREVY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/11/2024, edição 4.775
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.775 | Ano 12 13 de novembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0599/2024 Certificação Digital: BH5YQLQD-C34LQJSP-PBJHLX8Q-TQAI2UTG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/11/2024, edição 4.755
    CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA , com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 855.000,00 ( oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/10/2024, edição 4.711
    de Contrato: 07/04/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.711 | Ano 12 16 de outubro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 6OJVBETY-ZLKIKCHT-REFFQFPK-KPNVJJTU Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM. – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/06/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/10/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/10/2024, edição 4.683
    de Contrato: 16/12/2024 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.683 | Ano 12 02 de outubro de 2024 Página 20 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: DWDPQTUQ-VFHOPHPQ-2E2PWDRF-CCCRZ9YL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/09/2024, edição 4.667
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/09/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/09/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.667 | Ano 12 25 de setembro de 2024 Página 7 CONTRATONº 0561/2024 Certificação Digital: Z3NE2SOY-AH8S3JB8-RBENZVDM-CRRP0MDQ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/09/2024, edição 4.646
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 1.492.092,64 ( um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 85.269,75 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.643 | Ano 12 16 de setembro de 2024 Página 6 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: NTVE8ZFE-TB2NMCXY-UZSNZEG0-DJOMAQD5 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/08/2024, edição 4.575
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 21/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 54.457,22 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.575 | Ano 12 23 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: HKNBITUK-CVTKI9LC-S6PKBJY0-8HZWRMJK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.555
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1116/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CDS SENHOR DO BONFIM– CNPJ:13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0142/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0143/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/08/2024, edição 4.530
    de Término da Vigência do Termo de Contrato: 10/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 204.659,17 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.530 | Ano 12 09 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: OD53LYZI-C62O5NPF-S28JM1XL-P0E7OQ6D Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/08/2024, edição 4.517
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.517 | Ano 12 06 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0472/2024 Certificação Digital: PDKAE9BW-HDG30YNP-N7FKNJHC-OTTTAHOP Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 4.513
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 4.440.800,24 ( quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 105.403,19, conformidade da Lei 14.133/21, Data da Assinatura: 04/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    Data de Início da Vigência do Contrato: 05/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.442 | Ano 12 08 de julho de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0413/2024 Certificação Digital: PATT75VI-CBWNLVGJ-VUDAAC9C-NNVBUQ4E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/07/2024, edição 4.431
    asfáltico CBUQ, tapa buracos, na sede desde Município de Senhor do Bonfim/BA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 311.172,00 (trezentos e onze mil cento e setenta e dois reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.381
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4.381 | Ano 12 11 de junho de 2024
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.379
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$160.681,90 bem como, a supressão de valor no montante de R$19.013,44, Data da Assinatura: 21/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/06/2024, edição 4.361
    Data de Início da Vigência do Contrato: 03/06/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 03/12/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.361 | Ano 12 05 de junho de 2024 Página 7 CONTRATONº 0261/2024 Certificação Digital: GP1HQTSZ-FNIZQWNN-DUFUY9OS-B5T1YAIO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/05/2024, edição 4.340
    0075/24, DISPENSA Nº 0018/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 267.941,64 ( duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/05/2024, edição 4.330
    TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0456/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Física: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/01/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 23/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/04/2024, edição 4.266
    Data de Início da Vigência do Contrato: 24/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 21/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.266 | Ano 12 25 de abril de 2024 Página 11 CONTRATO Nº 00202/2024 Certificação Digital: TRSM5A1E-RCOXILLK-HFKM2UYW-C2BX8O6E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.255
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.151,52 ( duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/04/2024, edição 4.242
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.242 | Ano 12 16 de abril de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0184/2024 Certificação Digital: OPFEGN22-UPOVXKGA-Q0DYDMJM-RR2WPRSM Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/04/2024, edição 4.230
    DISPENSA Nº 0016/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 1.035.631,78 ( um milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 8 CONTRATO Nº 0180/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 08/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 9 CONTRATO Nº 0181/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/04/2024, edição 4.221
    Nº 0041/24, DISPENSA Nº 0013/2024 que tem por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 141.819,31 ( cento e quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Administrativo Nº 0044/24, DISPENSA Nº 0014/2024 que tem por objeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 273.426,30 ( duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/03/2024, edição 4.205
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 4 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/03/2024, edição 4.201
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 4 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 6 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/03/2024, edição 4.199
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 5 CONTRATO Nº 0140/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/03/2024, edição 4.196
    Processo Administrativo Nº 0040/24, DISPENSA Nº 0012/2024 que tem por objeto: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA DO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM - BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST. TER. PIEM. inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 482.177,63 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/03/2024, edição 4.194
    objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 107.125,27 (cento e sete mil cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.191
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 248.908,14 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e quatorze centavos),, de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.188
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.797,15 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/03/2024, edição 4.180
    EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU- CDS SENHOR DO BONFIM – CNJP: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/11/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75
    Data de Início da Vigência do Contrato: 16/02/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.140 | Ano 12 29 de fevereiro de 2024 Página 21 CONTRATO Nº 0130/2024 Certificação Digital: DMJSQO0S-R9CBQRXC-YREVDHK7-JKB3QBGH Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.139
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75, inciso XI, e o parágrafo único, do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 958.772,52 (novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/01/2024, edição 4.051
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 0422/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 26/06/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/11/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), aberta em 02/03/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 8411-6/00 Administração pública em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 58.599,56 em 08/11/2024 · Investimento
    Recebedor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - CDS SENHOR DO BONFIM (CNPJ 13.332.525/0001-76)
    Processo de pagamento referente a NF 318
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    12 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0599 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 855.000,00
    CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA.
    Assinado em 06/11/2024; vigência de 06/11/2024 até 06/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000350/2024)
    Contrato 0561 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.492.092,64
    Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços comuns de engenharia visando a manutenção e reforma de dez (10) unidades escolares, localizadas na sede e Interior deste município de Senhor do Bonfim-BA.
    Assinado em 18/09/2024; vigência de 18/09/2024 até 18/09/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000322/2024)
    Contrato 0472 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 4.440.800,24
    Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedos de diversas vias urbanas na sede e interior do município de Senhor do Bonfim, pelo prazo de 180 dias, o regime de execução adotado é o de empreitada por preço unitário.
    Assinado em 06/08/2024; vigência de 06/08/2024 até 06/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000242/2024)
    Contrato 0413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 311.172,00
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CONCRETO ASFALTICO CBUQ TAPA BURACOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM/BA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
    Assinado em 05/07/2024; vigência de 05/07/2024 até 05/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000201/2024)
    Contrato 0261 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 267.941,64
    CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO.
    Assinado em 29/05/2024; vigência de 03/06/2024 até 03/12/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000070/2024)
    Contrato 0202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000021/2024)
    Contrato 00202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000022/2024)
    Contrato 0180 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 141.819,31
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/04/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000017/2024)
    Contrato 0184 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.035.631,78
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/10/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000020/2024)
    Contrato 0181 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 273.426,30
    CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO.
    Assinado em 08/04/2024; vigência de 08/04/2024 até 08/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000018/2024)
    Contrato 0142 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 248.908,14
    Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenhara para reforma dos vestiários, implantação de sistema de prevenção e combate contra incêndio e pânico, recuperação de estruturas da arquibancada e revisão elétrica no Estádio Pedro Amorim, Senhor do Bonfim- BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência;
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000011/2024)
    Contrato 0143 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 107.125,27
    Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia para executar ampliação e reforma do Centro de Especialização Odontológica - CEO, na sede deste município de Senhor do Bonfim-BA, no prazo de 180 dias, contados da assinatura do presente Termo, sob o regime de execução global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/09/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000013/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    44 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 27/12/2024, edição 4.893
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/12/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/06/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.893 | Ano 12 27 de dezembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0671/2024 Certificação Digital: RE8POLGG-ZCLS8HVS-CGHFEF5E-6GA9XPWR Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    - Bahia CEP: 48970-000, neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, CONS. DE DESENVOLVIMENTO SUST.TER.PIEMONTE – CDS SENHOR DO BONFIM, inscrito no CNPJ nº: 13.332.525/0001-76, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo de suspensão ao Contrato Administrativo que tem por objeto à contratação de empresa para execução de obras pavimentação de vias públicas na sede do Município
    de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 11 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 12 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/12/2024, edição 4.863
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE 06 (SEIS) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E E INTERIOR DESTE MUNICPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 591.082,71 ( quinhentos e noventa e um mil, oitenta e dois reais e setenta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/11/2024, edição 4.804
    de Contrato: 21/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.804 | Ano 12 27 de novembro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 7D4K3PJE-8QIJM2EF-UP0YV7TP-8NYYUWUI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/11/2024, edição 4.796
    08/11/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.796 | Ano 12 25 de novembro de 2024 Página 5 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: UUF03I1D-MYHG3IDO-EBHOMDUI-HYXZREVY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/11/2024, edição 4.775
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.775 | Ano 12 13 de novembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0599/2024 Certificação Digital: BH5YQLQD-C34LQJSP-PBJHLX8Q-TQAI2UTG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/11/2024, edição 4.755
    CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA , com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 855.000,00 ( oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/10/2024, edição 4.711
    de Contrato: 07/04/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.711 | Ano 12 16 de outubro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 6OJVBETY-ZLKIKCHT-REFFQFPK-KPNVJJTU Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM. – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/06/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/10/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/10/2024, edição 4.683
    de Contrato: 16/12/2024 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.683 | Ano 12 02 de outubro de 2024 Página 20 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: DWDPQTUQ-VFHOPHPQ-2E2PWDRF-CCCRZ9YL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/09/2024, edição 4.667
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/09/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/09/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.667 | Ano 12 25 de setembro de 2024 Página 7 CONTRATONº 0561/2024 Certificação Digital: Z3NE2SOY-AH8S3JB8-RBENZVDM-CRRP0MDQ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/09/2024, edição 4.646
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 1.492.092,64 ( um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 85.269,75 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.643 | Ano 12 16 de setembro de 2024 Página 6 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: NTVE8ZFE-TB2NMCXY-UZSNZEG0-DJOMAQD5 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/08/2024, edição 4.575
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 21/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 54.457,22 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.575 | Ano 12 23 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: HKNBITUK-CVTKI9LC-S6PKBJY0-8HZWRMJK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.555
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1116/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CDS SENHOR DO BONFIM– CNPJ:13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0142/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0143/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/08/2024, edição 4.530
    de Término da Vigência do Termo de Contrato: 10/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 204.659,17 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.530 | Ano 12 09 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: OD53LYZI-C62O5NPF-S28JM1XL-P0E7OQ6D Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/08/2024, edição 4.517
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.517 | Ano 12 06 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0472/2024 Certificação Digital: PDKAE9BW-HDG30YNP-N7FKNJHC-OTTTAHOP Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 4.513
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 4.440.800,24 ( quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 105.403,19, conformidade da Lei 14.133/21, Data da Assinatura: 04/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    Data de Início da Vigência do Contrato: 05/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.442 | Ano 12 08 de julho de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0413/2024 Certificação Digital: PATT75VI-CBWNLVGJ-VUDAAC9C-NNVBUQ4E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/07/2024, edição 4.431
    asfáltico CBUQ, tapa buracos, na sede desde Município de Senhor do Bonfim/BA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 311.172,00 (trezentos e onze mil cento e setenta e dois reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.381
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4.381 | Ano 12 11 de junho de 2024
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.379
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$160.681,90 bem como, a supressão de valor no montante de R$19.013,44, Data da Assinatura: 21/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/06/2024, edição 4.361
    Data de Início da Vigência do Contrato: 03/06/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 03/12/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.361 | Ano 12 05 de junho de 2024 Página 7 CONTRATONº 0261/2024 Certificação Digital: GP1HQTSZ-FNIZQWNN-DUFUY9OS-B5T1YAIO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/05/2024, edição 4.340
    0075/24, DISPENSA Nº 0018/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 267.941,64 ( duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/05/2024, edição 4.330
    TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0456/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Física: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/01/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 23/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/04/2024, edição 4.266
    Data de Início da Vigência do Contrato: 24/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 21/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.266 | Ano 12 25 de abril de 2024 Página 11 CONTRATO Nº 00202/2024 Certificação Digital: TRSM5A1E-RCOXILLK-HFKM2UYW-C2BX8O6E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.255
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.151,52 ( duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/04/2024, edição 4.242
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.242 | Ano 12 16 de abril de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0184/2024 Certificação Digital: OPFEGN22-UPOVXKGA-Q0DYDMJM-RR2WPRSM Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/04/2024, edição 4.230
    DISPENSA Nº 0016/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 1.035.631,78 ( um milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 8 CONTRATO Nº 0180/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 08/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 9 CONTRATO Nº 0181/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/04/2024, edição 4.221
    Nº 0041/24, DISPENSA Nº 0013/2024 que tem por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 141.819,31 ( cento e quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Administrativo Nº 0044/24, DISPENSA Nº 0014/2024 que tem por objeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 273.426,30 ( duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/03/2024, edição 4.205
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 4 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/03/2024, edição 4.201
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 4 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 6 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/03/2024, edição 4.199
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 5 CONTRATO Nº 0140/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/03/2024, edição 4.196
    Processo Administrativo Nº 0040/24, DISPENSA Nº 0012/2024 que tem por objeto: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA DO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM - BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST. TER. PIEM. inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 482.177,63 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/03/2024, edição 4.194
    objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 107.125,27 (cento e sete mil cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.191
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 248.908,14 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e quatorze centavos),, de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.188
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.797,15 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/03/2024, edição 4.180
    EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU- CDS SENHOR DO BONFIM – CNJP: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/11/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75
    Data de Início da Vigência do Contrato: 16/02/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.140 | Ano 12 29 de fevereiro de 2024 Página 21 CONTRATO Nº 0130/2024 Certificação Digital: DMJSQO0S-R9CBQRXC-YREVDHK7-JKB3QBGH Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.139
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75, inciso XI, e o parágrafo único, do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 958.772,52 (novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/01/2024, edição 4.051
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 0422/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 26/06/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/11/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), aberta em 02/03/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 8411-6/00 Administração pública em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 19.535,16 em 11/11/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 036
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 13 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 14 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 15 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 70.314,45 em 11/11/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 032
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 13 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 14 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 15 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 19.717,61 em 11/11/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 033
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 13 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 14 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 15 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 57.928,80 em 02/12/2024 · Investimento
    Recebedor: E B A SERVICOS LTDA (CNPJ 17.617.011/0001-18)
    Processo de pagamento referente a NF 499
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 11/10/2024, edição 4.698
    Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5° Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: EBA SERVIÇOS EIRELI– CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do valor global do contrato administrativo no montante de R$50.723,31 (cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) na conformidade do disposto no
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: EBA SERVIÇOS EIRELI– CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 15/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    Assinatura: 19/02/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4º Termo de Aditivo ao Contrato 1052/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Empresa: E B A SERVICOS EIRELI – CNPJ: 17.617.011/0001-18; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/02/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970- 000 neste ato representado por seu Secretário, . Contratado(a): E B A SERVICOS EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 17.617.011/0001- 18 Objeto: Contratação de empresa para execução de obras pavimentação de vias públicas na sede e interior do Município de Senhor do Bonfim - BA, com fornecimento de material e de mão de obra, conforme planilha orçamentária Fundamentação Legal:
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 21/02/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 41.545,54 em 04/12/2024 · Investimento
    Recebedor: CANADA HARISSON ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.149.747/0001-92)
    Processo de pagamento referente a NF 39
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0488 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 415.000,00
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua Imbassal e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000267/2024)
    Contrato 0489 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 355.484,64
    Contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de serviço de Construção de Pavimentação em Paralelepípedo nos povoados de Cazumba, Itapicuru, Passagem Velha, Rua Joaquim de Araujo no Distrito de Carrapichel, Rua lmbassai e Rua Panorama no Povoado de Baraúna no interior do Município.
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 13/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000269/2024)
    Contrato 0486 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 605.377,79
    Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão do Sahy e Povoado de Cariacá. Município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 12 meses, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 09/08/2024; vigência de 09/08/2024 até 09/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000257/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 13 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 14 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 15 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    000,00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 12 CONTRATO Nº 0488/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    484,64 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 13/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 13/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 13/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 14 CONTRATO Nº 0489/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/08/2024, edição 4.552
    377,79 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 09/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 09/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 09/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: CANADA HARISSON ENGENHARIA CPF/CNPJ: 06.149.747/0001-92 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.552 | Ano 12 19 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0486/2024 Certificação Digital: RAFI8HVS-NWJJIY8H-KPIGYPDU-25NCJ5WL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    interior do Município., conforme edital e seus anexos. Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 01 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias na Rua Imbassaí; panorama no povoado de Baraúna. Valor Global do lote: R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) Empresa: CANADA HARRISON ENGENHARIA CNPJ nº: 06.149.747/0001-92 LOTE: 02 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em paralelepípedo de diversas vias no povoado
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada porque apresentou proposta de preços com desconto acima de 25%, O recurso foi tempestivo, uma vez que a manifestação
    houveram impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Eletrônica nº 008/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço, tendo como melhor colocada no certame, a empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, pelo valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA -
    nº 19.878.428/0001-60, porque tempestivo, porém, considerando o quanto requerido, recomendo o seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão do agente de contratação, pela classificação da empresa CANADA HARRISON ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 06.149.747/0001-92, conforme fundamentado supra, desde que seja saneado o feito, devendo a referida licitante apresentar planilha orçamentária conforme exigido no edital, sem que haja majoração do preço já ofertado à Administração. É o parecer, que
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/05/2024, edição 4.346
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.257
    HV4A Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br OE SENHOR DO BONFIM PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS n° 008/2023 RECORRENTE: CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92 OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia com fornecimento de mão de obra e material para Construção. do centro de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, no distrito de Missão
    deste opinativo não comporta referendo a qualquer das condutas eventualmente não tratadas. Cuida-se de manifestação jurídica acerca do Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.149.747/0001-92, apresentado em 21.02.2024. Intimadas as recorridas a própria empresa RECORRENTE, apresentou contrarrazões, repetindo os mesmos termos do RECURSO ADMINISTRATIVA. PRAÇA NOVA DO CONGRESSO - 011 CENTRAL SHOPPING - 2° ANDAR 1 48970-000
    tópicos aventados pela Recorrente, que a recomendação é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de Inabilitação da Recorrente. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.149.747/0001-92, na qual esta alega merecer ser habilitada porque atendeu ao item 57.4:1, ën especiàl alínea "e", devendo a Comissão de Licitação aceitar a compromisso de contratação posterior dos responsáveis técnicos indicados pela licitante Recorrente
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/02/2024, edição 4.116
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 Everton Pelegrine Brandão Vieira ME MCA ENGENHARIA E
    649/0001-26 HABILITADA JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 HABILITADA CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 INABILITADA CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 INABILITADA SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 INABILITADA BRANDÃO PELEGRINE ENGENHARIA LTDA 24.786.993/0001-37 INABILITADA MCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.984.973/0001-05 HABILITADA AMARAL SERVIÇOS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 34.738.371/0001-97 Inabilitada ESTRELAS CONSTRUTORA
    CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Gildenor Dantas da Silva e Silva EPP MAIORCA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2024, edição 4.079
    27.983.649/0001- 26, JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 44.042.925/0001-70, CONSTRUTORA TAKE LTDA – CNPJ: 44.601.053/0001-33, CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 00.303.969/0001-31, CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 06.149.747/0001- 92, conforme consta nos autos do Processo Administrativo. O registro fotográfico foi realizado durante esta fase e fará parte integrante da Ata desta sessão e do Processo Administrativo. Apresentaram documentos para esta sessão as seguintes
    AUSENTE ME JPC EMPREENDIMENTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 44.042.925/0001-70 AUSENTE ME CONSTRUTORA TAKE LTDA 44.601.053/0001-33 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 AUSENTE EPP CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 AUSENTE EPP SUPORT CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 26.729.846/0001-50 Manoel Archanjo dos Santos Neto ME Edição 4.079 | Ano 12 22 de janeiro de 2024 Página 3 TP 008/2023 - ATA DA SESSÃO Certificação Digital: 9CV2DYOY
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/03/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 10.838,03 em 12/12/2024 · Investimento
    Recebedor: DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 20.714.004/0001-49)
    Processo de pagamento referente a NF 049
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0490 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 373.126,90
    CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS NOS POVOADOS DE CAZUMBA, ITAPICURU, PASSAGEM VELHA, RUA JOAQUIM DE ARAUJO NO DISTRITO DE CARRAPICHEL, RUA IMBASSAÍ E RUA PANORAMA NO POVOADO DE BARAÚNA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PRAZO DE 4MESES, A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO, SOB O REGIME DE EMPREITADA PREÇO POR LOTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;
    Assinado em 16/08/2024; vigência de 16/08/2024 até 16/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000254/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    14 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 30/12/2024, edição 4.899
    2019,99 | ME 07492102000110 436 | 01/04/2022 | COELBA 15139629000194 27/06/2022 | 437142 508 01/08/2022 | RICARDO VAGNER DA SILVA 29/09/2022 1212,00 | CARVALHO 563 | 19/04/2022 | DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 13/06/2022 | 2793045 | EIRELI 20714004000149 580 | 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E 16/03/2022 | 207.771,30 | EXTENÇÃO NA AREA DE SAÚDE - | FABAMED 580 | 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E 12/04/2022 | 207.771,30 | | FABAMED Praça Nova do Congresso, Nº 01, Central Shopping-
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    Magalhães nº 126, Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48970-000, neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ nº: 20.714.004/0001-49, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo de suspensão ao Contrato Administrativo que tem por objeto à contratação de empresa para execução de obras pavimentação de vias públicas na sede do Município
    19/12/2024 Data de Início da Vigência do Termo de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.714.004/0001-49 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 16 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/10/2024, edição 4.698
    28/09/2022 | 2019,99 07492102000110 436 01/04/2022 | COELBA 15139629000194 27/06/2022 | 4.371,42 508 01/08/2022 | RICARDO VAGNER DA SILVA CARVALHO 29/09/2022 | 1.212,00 563 19/04/2022 | DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 13/06/2022 | 27.930,44 20714004000149 5 580 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENÇÃO NA 16/03/2022 | 207.771, AREA DE SAÚDE - FABAMED 30 580 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENÇÃO NA 12/04/2022 | 207.771, AREA DE SAÚDE - FABAMED 30 637 01/09/2022 | FUNDO MUNICIPAL
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1239/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do valor global do contrato administrativo no montante de R$129.501,55 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), e a supressão no montante
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/08/2024, edição 4.567
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 1214/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição ao valor global do contrato, no montante de R$367.618,55, bem como, a supressão ao valor global do contrato no montante de R$205.716,17, consoante art. 65, I, b, § 1º, da Lei de nº
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/08/2024, edição 4.546
    90 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 16/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 16/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.714.004/0001-49 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.546 | Ano 12 16 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0490/2024 Certificação Digital: XKJQXSOM-BYQPJT2L-RBICEGMK-VPCR4LYG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    de Carrapichel e povoado de Lagoa do Peixe. Valor Global do lote: R$ 355.484,64 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) Empresa: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº: 20.714.004/0001-49 LOTE: 03 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em bloco intertravado de concreto no povoado de Cazumba e Passagem Velha. Valor Global lote: R$ 373.126,90 (trezentos e setenta e três mil, cento e vinte e seis reais e noventa centavos)
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1148/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 181.597,92 na conformidade da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 20.714.004/0001-49, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo de Adição e Supressão Contratual do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para pavimentação de vias públicas na sede do Município
    do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 20.714.004/0001-49, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo de Adição e Contratual do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para reforma de diversas quadras escolares e não escolares
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 12/04/2024, edição 4.238
    em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 1034/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 11/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/04/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/03/2024, edição 4.174
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1148/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Empresa: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ N°: 20.714.004/0001-49 Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 11/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    resumo de habilitadas e inabilitadas após análise dos documentos de habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES
    documento de identificação abaixo informados: NOME DA EMPRESA CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/12/2023, edição 4.035
    sob o n2 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n2 ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAS'!' ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n2: 20.714.004/0001-49, representada pelo Senhor Daniel Souza Teixeira, portador do documento de identificação (RG) de n 08635818-97 SPP/BA e inscrita no CPF na ***.609.265-**, situada na Rua Barão do Cotegipe. na 410-13, Centro, na cidade de Senhor do Bonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/12/2023, edição 4.033
    de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4º Termo de Aditivo ao Contrato 004/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 25/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/12/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 25/07/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 155.532,14 em 12/12/2024 · Investimento
    Recebedor: DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 20.714.004/0001-49)
    Processo de pagamento referente a NF 47
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0490 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 373.126,90
    CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS NOS POVOADOS DE CAZUMBA, ITAPICURU, PASSAGEM VELHA, RUA JOAQUIM DE ARAUJO NO DISTRITO DE CARRAPICHEL, RUA IMBASSAÍ E RUA PANORAMA NO POVOADO DE BARAÚNA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO PRAZO DE 4MESES, A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO, SOB O REGIME DE EMPREITADA PREÇO POR LOTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;
    Assinado em 16/08/2024; vigência de 16/08/2024 até 16/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000254/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    14 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 30/12/2024, edição 4.899
    2019,99 | ME 07492102000110 436 | 01/04/2022 | COELBA 15139629000194 27/06/2022 | 437142 508 01/08/2022 | RICARDO VAGNER DA SILVA 29/09/2022 1212,00 | CARVALHO 563 | 19/04/2022 | DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 13/06/2022 | 2793045 | EIRELI 20714004000149 580 | 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E 16/03/2022 | 207.771,30 | EXTENÇÃO NA AREA DE SAÚDE - | FABAMED 580 | 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E 12/04/2022 | 207.771,30 | | FABAMED Praça Nova do Congresso, Nº 01, Central Shopping-
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    Magalhães nº 126, Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48970-000, neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ nº: 20.714.004/0001-49, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo de suspensão ao Contrato Administrativo que tem por objeto à contratação de empresa para execução de obras pavimentação de vias públicas na sede do Município
    19/12/2024 Data de Início da Vigência do Termo de Contrato: 20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.714.004/0001-49 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 16 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/10/2024, edição 4.698
    28/09/2022 | 2019,99 07492102000110 436 01/04/2022 | COELBA 15139629000194 27/06/2022 | 4.371,42 508 01/08/2022 | RICARDO VAGNER DA SILVA CARVALHO 29/09/2022 | 1.212,00 563 19/04/2022 | DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 13/06/2022 | 27.930,44 20714004000149 5 580 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENÇÃO NA 16/03/2022 | 207.771, AREA DE SAÚDE - FABAMED 30 580 26/01/2022 | FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENÇÃO NA 12/04/2022 | 207.771, AREA DE SAÚDE - FABAMED 30 637 01/09/2022 | FUNDO MUNICIPAL
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1239/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do valor global do contrato administrativo no montante de R$129.501,55 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), e a supressão no montante
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/08/2024, edição 4.567
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 1214/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição ao valor global do contrato, no montante de R$367.618,55, bem como, a supressão ao valor global do contrato no montante de R$205.716,17, consoante art. 65, I, b, § 1º, da Lei de nº
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/08/2024, edição 4.546
    90 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 16/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 16/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.714.004/0001-49 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.546 | Ano 12 16 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0490/2024 Certificação Digital: XKJQXSOM-BYQPJT2L-RBICEGMK-VPCR4LYG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    de Carrapichel e povoado de Lagoa do Peixe. Valor Global do lote: R$ 355.484,64 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) Empresa: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº: 20.714.004/0001-49 LOTE: 03 - Prestação de serviço de obra de pavimentação em bloco intertravado de concreto no povoado de Cazumba e Passagem Velha. Valor Global lote: R$ 373.126,90 (trezentos e setenta e três mil, cento e vinte e seis reais e noventa centavos)
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1148/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 181.597,92 na conformidade da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 20.714.004/0001-49, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo de Adição e Supressão Contratual do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para pavimentação de vias públicas na sede do Município
    do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº: 20.714.004/0001-49, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo de Adição e Contratual do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para reforma de diversas quadras escolares e não escolares
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 12/04/2024, edição 4.238
    em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 1034/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI– CNPJ: 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 11/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/04/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/03/2024, edição 4.174
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1148/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Empresa: DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ N°: 20.714.004/0001-49 Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 11/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    resumo de habilitadas e inabilitadas após análise dos documentos de habilitação apresentados: NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 Inabilitada DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 HABILITADA CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Inabilitada SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Inabilitada RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E EN21GENHARIA LTDA 21.763.372/0001-40 Inabilitada MAIORCA CONSTRUÇÕES
    documento de identificação abaixo informados: NOME DA EMPRESA CNPJ REPRES. LEGAL OPTANTE ME/EPP SIMPLES NACIONAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA 19.535.313/0001-72 AUSENTE EPP DAST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 20.714.004/0001-49 AUSENTE ME CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA 06.149.747/0001-92 Antonio Nicolau Duarte EPP SHAMAH CONSTRUTORA LTDA 17.947.812/0001-41 Valter Antonio de Souza Araujo ME RIBEIRO ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/12/2023, edição 4.035
    sob o n2 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n2 ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica DAS'!' ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n2: 20.714.004/0001-49, representada pelo Senhor Daniel Souza Teixeira, portador do documento de identificação (RG) de n 08635818-97 SPP/BA e inscrita no CPF na ***.609.265-**, situada na Rua Barão do Cotegipe. na 410-13, Centro, na cidade de Senhor do Bonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/12/2023, edição 4.033
    de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4º Termo de Aditivo ao Contrato 004/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa DAST ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº. 20.714.004/0001-49; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 25/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/12/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 25/07/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 4.468,64 em 17/12/2024 · Investimento
    Recebedor: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA (CNPJ 21.485.241/0001-48)
    Processo de pagamento referente a NF 1101
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 2 contratos com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    13 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 04/02/2025, edição 4.971
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito, Laércio Muniz de Azevedo Júnior. Contratado(a): COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA-ME, inscrito no CNPJ/CPF nº. 21.485.241/0001-48 Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de blocos, telhas e tijolos cerâmicos para atender as necessidades das secretarias do Município de Senhor do Bonfim/Ba. Fundamentação Legal: da Lei Federal 8.666/93. Valor
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    Magalhães nº 126, Senhor do Bonfim - Bahia CEP: 48970-000, neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA-ME, inscrito no CNPJ nº: 21.485.241/0001-48, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo de suspensão ao Contrato Administrativo que tem por objeto o fornecimento parcelado de material tipo paralelepípedo para ser utilizado na manutenção e construção
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/07/2024, edição 4.493
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0131/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA – CNPJ: 21.485.241/0001-48; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 07/02/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 30/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/06/2024, edição 4.422
    ultilizados pelos servidores do setor de manutenção na atuação de suas atribuições de modo atender todas as secretarias do municipio de Senhor do Bonfim-BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 12/06/2024, edição 4.384
    150mm, corrugado, inclusive anéis de vedação e selim, pra execução de redes coletores de esgotos na sede e interior do Município de Senhor do Bonfim-Ba, conforme edital e seus anexos. Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: 01, 02, 03 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 128.450,00 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais) Valor total licitado: R$ 128.450,00 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais)
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.137
    CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970- 000 neste ato representado por seu Secretário, . Contratado(a): COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA-ME, inscrito no CNPJ/CPF nº. 21.485.241/0001-48 Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de blocos, telhas e tijolos cerâmicos para atender as necessidades das secretarias do Município de Senhor do Bonfim/Ba. Fundamentação Legal: art. , inciso , e o parágrafo único, do art
    CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970- 000 neste ato representado por seu Secretário, . Contratado(a): COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA-ME, inscrito no CNPJ/CPF nº. 21.485.241/0001-48 Objeto: Contratação de empresa destinada a aquisição de materiais de construção para manutenção a serem utilizados nas escolas da rede Municipal de ensino e demais Secretarias do Município de Senhor do Bonfim – BA. Fundamentação Legal: art.
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/02/2024, edição 4.118
    disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º Termo de Aditivo ao Contrato 0131/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA-ME, inscrito no CNPJ/CPF nº. 21.485.241/0001-48; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 07/08/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93 , Data da Assinatura 06/02/2024, Laércio Muniz
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/02/2024, edição 4.105
    materiais de construção para serem utilizados na manutenção das escolas da rede Municipal de ensino e demais Secretarias do Município de Senhor do Bonfim – BA para com os dados abaixo citados: Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 74
    utilizados na manutenção das escolas da rede Municipal de ensino e demais Secretarias do Município de Senhor do Bonfim – BA, conforme edital e seus anexos, conforme edital e seus anexos. Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 74,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 01/02/2024, edição 4.101
    CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA-ME, inscrito no CNPJ/CPF nº. 21.485.241/0001-48 Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de material tipo madeira e prego para atender as diversas secretarias na manutenção dos prédios públicos do Município de Senhor do Bonfim – Ba. Fundamentação Legal: Lei Federal 8
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/01/2024, edição 4.085
    objeto é Fornecimento parcelado de madeira e pregos para atender as diversas secretarias na manutenção dos prédios públicos do município de Senhor do Bonfim-BA para com os dados abaixo citados: Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 434.097,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil noventa e sete reais)
    de madeira e pregos para atender as diversas secretarias na manutenção dos prédios públicos do município de Senhor do Bonfim-BA, conforme edital e seus anexos, conforme edital e seus anexos. Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 434.097,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil noventa e sete reais)
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/01/2024, edição 4.080
    citados: Empresa: MARANATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 39.856.707/0001-30 Itens: (02) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais) Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: (01,03) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais) Valor total licitado: R$ 203.800,00 (duzentos e três mil e oitocentos reais) Desta forma, por não ter havido manifestação de
    Empresa: MARANATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 39.856.707/0001-30 Itens: (02) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais) Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: (01 e 03) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais) Valor total licitado: Valor total licitado: R$ 203.800,00 (duzentos e três mil e oitocentos reais) Senhor do Bonfim-BA, 22
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/01/2024, edição 4.081
    gov.br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 110/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA-ME CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 OBJETO – Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material tipo elétrico para ser utilizado na manutenção da iluminação pública, espaços e prédios públicos de acordo a necessidades das secretarias do município de Senhor
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.042
    CNPJ nº: 40.690.097/0001-26 Itens: (03, 09, 17, 19, 20) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 161.887,80 (cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: (10, 11, 22, 25) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais) Edição 4.042 | Ano 12 04 de janeiro de 2024 Página 3 PE 110/2023 - FINALIZAÇÕES Certificação Digital: CDKZN9Z9-QOSWZ4
    CNPJ nº: 40.690.097/0001-26 Itens: (03, 09, 17, 19, 20) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 161.887,80 (cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) Empresa: COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA CNPJ nº: 21.485.241/0001-48 Itens: (10, 11, 22, 25) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais) Edição 4.042 | Ano 12 04 de janeiro de 2024 Página 5 Certificação Digital: CDKZN9Z9-QOSWZ49P-ACPZENXU-C8K6UEJP Versão
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 27/11/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 155.575,60 em 19/12/2024 · Investimento
    Recebedor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - CDS SENHOR DO BONFIM (CNPJ 13.332.525/0001-76)
    Processo de pagamento referente a NF 430
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    11 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0671 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 591.082,71
    Contratação de empresa para execução de obra e serviços comuns de engenharia visando a manutenção e reforma de 06(seis) unidades escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/BA.
    Assinado em 18/12/2024; vigência de 18/12/2024 até 18/06/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000406/2024)
    Contrato 0599 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 855.000,00
    CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA.
    Assinado em 06/11/2024; vigência de 06/11/2024 até 06/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000350/2024)
    Contrato 0561 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.492.092,64
    Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços comuns de engenharia visando a manutenção e reforma de dez (10) unidades escolares, localizadas na sede e Interior deste município de Senhor do Bonfim-BA.
    Assinado em 18/09/2024; vigência de 18/09/2024 até 18/09/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000322/2024)
    Contrato 0472 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 4.440.800,24
    Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedos de diversas vias urbanas na sede e interior do município de Senhor do Bonfim, pelo prazo de 180 dias, o regime de execução adotado é o de empreitada por preço unitário.
    Assinado em 06/08/2024; vigência de 06/08/2024 até 06/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000242/2024)
    Contrato 0413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 311.172,00
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CONCRETO ASFALTICO CBUQ TAPA BURACOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM/BA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
    Assinado em 05/07/2024; vigência de 05/07/2024 até 05/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000201/2024)
    Contrato 0261 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 267.941,64
    CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO.
    Assinado em 29/05/2024; vigência de 03/06/2024 até 03/12/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000070/2024)
    Contrato 0202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000021/2024)
    Contrato 00202 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 286.151,52
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA.
    Assinado em 24/04/2024; vigência de 24/04/2024 até 21/10/2024 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000022/2024)
    Contrato 0180 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 141.819,31
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/04/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000017/2024)
    Contrato 0184 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.035.631,78
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
    Assinado em 10/04/2024; vigência de 10/04/2024 até 10/10/2024 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000020/2024)
    Contrato 0181 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 273.426,30
    CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO.
    Assinado em 08/04/2024; vigência de 08/04/2024 até 08/04/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000018/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    46 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 10/02/2025, edição 4.982
    31/01/2025 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 18/09/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.982 | Ano 13 10 de fevereiro de 2025 Página 5 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: FJZJPDXM-CTNJTTL4-PKSRNNGS-GSKGXN91 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/01/2025, edição 4.927
    EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 0456/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU– CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 27/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 21/01/2025, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/12/2024, edição 4.893
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/12/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/06/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.893 | Ano 12 27 de dezembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0671/2024 Certificação Digital: RE8POLGG-ZCLS8HVS-CGHFEF5E-6GA9XPWR Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    - Bahia CEP: 48970-000, neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, CONS. DE DESENVOLVIMENTO SUST.TER.PIEMONTE – CDS SENHOR DO BONFIM, inscrito no CNPJ nº: 13.332.525/0001-76, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo de suspensão ao Contrato Administrativo que tem por objeto à contratação de empresa para execução de obras pavimentação de vias públicas na sede do Município
    de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 11 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 12 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/12/2024, edição 4.863
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE 06 (SEIS) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E E INTERIOR DESTE MUNICPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 591.082,71 ( quinhentos e noventa e um mil, oitenta e dois reais e setenta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/11/2024, edição 4.804
    de Contrato: 21/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.804 | Ano 12 27 de novembro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 7D4K3PJE-8QIJM2EF-UP0YV7TP-8NYYUWUI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/11/2024, edição 4.796
    08/11/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.796 | Ano 12 25 de novembro de 2024 Página 5 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: UUF03I1D-MYHG3IDO-EBHOMDUI-HYXZREVY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/11/2024, edição 4.775
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.775 | Ano 12 13 de novembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0599/2024 Certificação Digital: BH5YQLQD-C34LQJSP-PBJHLX8Q-TQAI2UTG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/11/2024, edição 4.755
    CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA , com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 855.000,00 ( oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/10/2024, edição 4.711
    de Contrato: 07/04/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.711 | Ano 12 16 de outubro de 2024 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: 6OJVBETY-ZLKIKCHT-REFFQFPK-KPNVJJTU Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/10/2024, edição 4.697
    ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM. – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/06/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/10/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/10/2024, edição 4.683
    de Contrato: 16/12/2024 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.683 | Ano 12 02 de outubro de 2024 Página 20 TERMOADITIVONº 003/2024 Certificação Digital: DWDPQTUQ-VFHOPHPQ-2E2PWDRF-CCCRZ9YL Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/09/2024, edição 4.667
    Data de Início da Vigência do Contrato: 18/09/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 18/09/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.667 | Ano 12 25 de setembro de 2024 Página 7 CONTRATONº 0561/2024 Certificação Digital: Z3NE2SOY-AH8S3JB8-RBENZVDM-CRRP0MDQ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/09/2024, edição 4.646
    E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES, LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 1.492.092,64 ( um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/09/2024, edição 4.643
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 15/03/2025 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 85.269,75 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.643 | Ano 12 16 de setembro de 2024 Página 6 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: NTVE8ZFE-TB2NMCXY-UZSNZEG0-DJOMAQD5 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/08/2024, edição 4.575
    Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 21/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 54.457,22 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.575 | Ano 12 23 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: HKNBITUK-CVTKI9LC-S6PKBJY0-8HZWRMJK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.555
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 1116/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CDS SENHOR DO BONFIM– CNPJ:13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 19/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/08/2024, edição 4.537
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0142/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0143/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 15/03/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 12/08/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/08/2024, edição 4.530
    de Término da Vigência do Termo de Contrato: 10/10/2024 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 204.659,17 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.530 | Ano 12 09 de agosto de 2024 Página 3 TERMO ADITIVO Nº 001/2024 Certificação Digital: OD53LYZI-C62O5NPF-S28JM1XL-P0E7OQ6D Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/08/2024, edição 4.517
    Data de Início da Vigência do Contrato: 06/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 06/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.517 | Ano 12 06 de agosto de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0472/2024 Certificação Digital: PDKAE9BW-HDG30YNP-N7FKNJHC-OTTTAHOP Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 4.513
    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 4.440.800,24 ( quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 09/07/2024, edição 4.449
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/09/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0140/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURRU-CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$ 105.403,19, conformidade da Lei 14.133/21, Data da Assinatura: 04/07/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/07/2024, edição 4.442
    Data de Início da Vigência do Contrato: 05/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.442 | Ano 12 08 de julho de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0413/2024 Certificação Digital: PATT75VI-CBWNLVGJ-VUDAAC9C-NNVBUQ4E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/07/2024, edição 4.431
    asfáltico CBUQ, tapa buracos, na sede desde Município de Senhor do Bonfim/BA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 311.172,00 (trezentos e onze mil cento e setenta e dois reais), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.381
    ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 16/10/2024, Data da Assinatura: 03/06/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. Edição 4.381 | Ano 12 11 de junho de 2024
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/06/2024, edição 4.379
    ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0130/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ Nº: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a adição de valor no montante de R$160.681,90 bem como, a supressão de valor no montante de R$19.013,44, Data da Assinatura: 21/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/06/2024, edição 4.361
    Data de Início da Vigência do Contrato: 03/06/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 03/12/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.361 | Ano 12 05 de junho de 2024 Página 7 CONTRATONº 0261/2024 Certificação Digital: GP1HQTSZ-FNIZQWNN-DUFUY9OS-B5T1YAIO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/05/2024, edição 4.340
    0075/24, DISPENSA Nº 0018/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TECHOS DA COBERTURA DO CANAL DA MALARIA NA SEDE DO MUNCIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 267.941,64 ( duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/05/2024, edição 4.330
    TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0456/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Física: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/01/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 23/05/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/04/2024, edição 4.266
    Data de Início da Vigência do Contrato: 24/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 21/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.266 | Ano 12 25 de abril de 2024 Página 11 CONTRATO Nº 00202/2024 Certificação Digital: TRSM5A1E-RCOXILLK-HFKM2UYW-C2BX8O6E Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/04/2024, edição 4.255
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DA BASE SEDE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM -BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.151,52 ( duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/04/2024, edição 4.242
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/10/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.242 | Ano 12 16 de abril de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0184/2024 Certificação Digital: OPFEGN22-UPOVXKGA-Q0DYDMJM-RR2WPRSM Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/04/2024, edição 4.230
    DISPENSA Nº 0016/2024 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 1.035.631,78 ( um milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Data de Início da Vigência do Contrato: 10/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 10/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 8 CONTRATO Nº 0180/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 08/04/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/04/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.230 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 9 CONTRATO Nº 0181/2024 Certificação Digital: OOZW4VQ4-RMASDH6U-GTXC8TLL-0EASNHJI Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/04/2024, edição 4.221
    Nº 0041/24, DISPENSA Nº 0013/2024 que tem por objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPO COMPRIDO LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 141.819,31 ( cento e quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Administrativo Nº 0044/24, DISPENSA Nº 0014/2024 que tem por objeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA CONCHA DA PRAÇA AUSTRICLIANO DE CARVALHO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO., com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 273.426,30 ( duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/03/2024, edição 4.205
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.205 | Ano 12 27 de março de 2024 Página 4 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: 7BLGUXAU-MRAHTTFF-WXZSBNDS-2PJX3AGK Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/03/2024, edição 4.201
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 3 CONTRATO Nº 0143/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 4 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Inicio da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru-CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoas: Pessoa Jurídica (PJ) Edição 4.201 | Ano 12 26 de março de 2024 Página 6 TORNAR SEM EFEITO Certificação Digital: DLDL3N2Q-C97PBNE3-WRIS6VXF-DNDVIBRS Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/03/2024, edição 4.199
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 5 CONTRATO Nº 0140/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/09/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.199 | Ano 12 25 de março de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0142/2024 Certificação Digital: UCEYTPQL-WYLGUNOE-XTRFDHTQ-M7SAZXNY Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/03/2024, edição 4.196
    Processo Administrativo Nº 0040/24, DISPENSA Nº 0012/2024 que tem por objeto: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA DO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM - BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST. TER. PIEM. inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 482.177,63 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/03/2024, edição 4.194
    objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 107.125,27 (cento e sete mil cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.191
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 248.908,14 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e quatorze centavos),, de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/03/2024, edição 4.188
    CONTRA INCÊNDIO E PANICO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA E REVISÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADAS NO ESTADIO PEDRO AMORIM NO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76, no valor global de R$ 286.797,15 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/03/2024, edição 4.180
    EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4° Termo de Aditivo ao Contrato 1119/2021 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU- CDS SENHOR DO BONFIM – CNJP: 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 05/11/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/03/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/02/2024, edição 4.140
    sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75
    Data de Início da Vigência do Contrato: 16/02/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 16/06/2024 Fornecedor Nome ou Razão Social: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru - CDS CPF/CNPJ: 13.332.525/0001-76 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.140 | Ano 12 29 de fevereiro de 2024 Página 21 CONTRATO Nº 0130/2024 Certificação Digital: DMJSQO0S-R9CBQRXC-YREVDHK7-JKB3QBGH Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.139
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Secretário, LOURINALVA CORREIA COELHO. Contratado(a): CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA Fundamentação Legal: art. 75, inciso XI, e o parágrafo único, do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/02/2024, edição 4.136
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE DEZ (10) UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, com o contratado CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ nº. 13.332.525/0001-76 , no valor global de R$ 958.772,52 (novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso XI da Lei Federal 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/01/2024, edição 4.051
    Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º Termo de Aditivo ao Contrato 0422/2022 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a pessoa CONS. DE DESENVOLV. SUST.TER.PIEM., inscrito no CNPJ/CPF nº. 13.332.525/0001-76; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 26/06/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura 13/11/2023, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), aberta em 02/03/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 8411-6/00 Administração pública em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.216,00 em 20/12/2024 · Investimento
    Recebedor: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.982.891/0002-80)
    Processo de pagamento referente a NF 373
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 03/07/2024, edição 4.433
    100, 106, 107, 108, 109, 110, 120, 123 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 695.498,21 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) Empresa: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 21.982.891/0002-80 Itens: 9, 24, 25, 94 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 463.792,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e setecentos e noventa e dois reais) Empresa: ITALO ROSADO DE OLIVEIRA MIRANDA CNPJ nº: 32.238.774/0001-41 Itens: 10, 38, 41
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 01/07/2024, edição 4.428
    106, 107, 108, 109, 110, 120, 123 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 695.498,21 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) Empresa: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 21.982.891/0002-80 Itens: 9, 24, 25, 94 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 463.792,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e setecentos e noventa e dois reais) Empresa: ITALO ROSADO DE OLIVEIRA MIRANDA CNPJ nº: 32.238.774/0001-41 Itens: 10, 38, 41
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/08/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 02/12/2025 até 02/06/2028 · PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA - PR · processo 583/2025
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Limites do rastreio

Até onde o rastro chegou: Seguido até a ordem bancária da União. Parou na conta específica: a conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.

A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.

Índice de Evidência Pública

50%

De 0% a 90% nos 18 cenários de peso e agregação.

Conferido em 2 de 2 dimensões e 3 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.

Rastro do dinheiro0%
Prestação de contas100%

Pré-condições, fora da nota

Plano de trabalho aprovado: não verificável. Plano legado (ADPF 854): a aprovação do plano de trabalho não era exigida.
Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: não verificável. A conta é usada por 2 planos de ação: o crédito e os débitos dela não têm como ser atribuídos a este.

O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.

Itens não localizados nas fontes verificadas

Envio da União lançado na contabilidade do ente: não localizado nas fontes verificadas. 2023: R$ 1.000.000,00 lançados na fonte 1706 para R$ 3.000.935,00 enviados ao ente no ano, somando 3 planos (comparação pelo total do ente) (33,32%): abaixo de 99%. É registro do próprio ente: não comprova o crédito na conta nem o uso.

Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota

Recebedor aberto menos de 12 meses antes do pagamento: CNPJ 53.641.615/0001-63 («BRANDAO VEICULOS LTDA») aberto em 24/01/2024 (Receita Federal, consulta de 17/10/2026), 281 dias antes do primeiro pagamento declarado a ele neste plano, em 31/10/2024 (documento de liquidação 27534, Transferegov).

Sem o dado nas fontes para conferir: investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos; crédito da União debitado ao ente ou ao executor em até 30 dias; débitos a terceiros sem pagamento declarado.

Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.

Entenda esta transferência

O que foi planejado

Em 2023, Márcio Marinho indicou, pela emenda 202326010002, uma transferência especial (emenda Pix) para Senhor do Bonfim (BA).

Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.

O plano de ação prevê R$ 1.500.000,00: R$ 0,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 1.500.000,00 para investimento (como obras e equipamentos).

Finalidade declarada: Pavimentação de diversas vias públicas urbnas na sede e no interior do Município de Senhor do Bonfim – Bahia. E, Reforma do Estádio Municipal.

A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 19/10/2023.

O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.

O dinheiro foi transferido?

Segundo os dados consultados em 09/11/2026:

A União empenhou R$ 1.500.000,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.

Ordens bancárias somando R$ 1.500.000,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 26/12/2023.

A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.

A finalidade foi executada?

No relatório final de 05/11/2025, com situação "Disponibilizado" na fonte, MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM declarou R$ 1.500.000,00 executados e R$ 0,00 pendentes.

O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

19/10/2023
Aceite do plano de ação
13/12/2023
Empenho 2023NE008804
R$ 1.500.000,00. Situação na fonte: Enviado.
22/12/2023
Documento hábil 2023TF015273
R$ 1.500.000,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
26/12/2023
Ordem bancária 2023OB815221
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 26/12/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 26/12/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 26/12/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada no mesmo dia do primeiro registro na fonte.
23/07/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Solicitar Complementação
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
05/11/2025
Relatório de gestão final
25 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

4 mudanças de situação do plano de trabalho entre 22/07/2025 e 24/09/2025. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
Sobre a situação: Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.
Execução prevista: 01/01/2025 a 01/03/2027 (26 meses)

Histórico da situação

22/07/2025Em Elaboração
22/07/2025Aguardando envio para Análise
22/07/2025Enviado para Análise
24/09/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Pareceres dos órgãos federais

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Solicitar Complementação
Análise em elaboração, registrada em 23/07/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O plano de trabalho apresentado foi verificado, com a necessidade de realizar as seguintes complementações: META 01A meta não pode ser genérica. Separar por meta o serviço de Pavimentação realizado na “Zona Urbana” da “Zona Rural”. Desmembrar “Pavimentação em paralelepipedos e intertravado de diversas vias urbanas da sede” de “Pavimentação em paralelepipedos e intertravado do interior”. - No caso de PAVIMENTAÇÃO, é necessário descrever na Meta, o tipo de OBRA contemplada, a exata localização da intervenção, e se o local de intervenção é na Zona Urbana ou Zona Rural.- Ajustar a unidade de medida em Quilômetros ou metro quadrado. Em caso de dúvidas, entrar em contato (61) 2034-5473

Metas de MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Valor do executor: R$ 1.500.000,00

Área de política pública: Urbanismo — Infraestrutura Urbana

Meta 1
1- 9.678,4m² (nove mil, seiscentos e setenta e oito virgula quatro) metros quadrados de Pavimentação em paralelepipedos e intertravado de diversas vias urbanas da sede e do interior do Município.
Quantidade
9.678 metro quadrado
Prazo
26 meses
Valor da emenda
R$ 1.426.252,93 de investimento
Preço por metro quadrado declarado
R$ 147,37 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Metas com a mesma unidade e a mesma área (14.722): mediana de R$ 122,48 por metro quadrado; 80% entre R$ 2,57 e R$ 827,50
Referência interna, não é preço de mercado: o grupo reúne objetos diferentes com a mesma unidade. Valores nominais, de 2020 a 2026, sem correção.
Meta 2
2- Reforma do Estádio Municipal, Pedro Amorim, localizado no centro deste Município.
Quantidade
1 unidade
Prazo
26 meses
Valor da emenda
R$ 73.747,07 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 73.747,07 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Documento	Data	Situação na fonte	Valor
Empenho de investimento 2023NE008804	13/12/2023	Enviado	R$ 1.500.000,00
Documento hábil 2023TF015273	—	Enviado com Sucesso	R$ 1.500.000,00
Ordem bancária 2023OB815221	26/12/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.

Informações disponíveis

Não localizados nas fontes verificadas: análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.

Plano de açãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
BeneficiárioInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Finalidade declaradaInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Plano de trabalhoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
MetasInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
2 metas. Consulta em 09/11/2026.
PareceresInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 parecer, 1 em elaboração. Consulta em 09/11/2026.
Histórico da situaçãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
4 mudanças de situação. Consulta em 09/11/2026.
Empenhos e repassesInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
Relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 relatório. Consulta em 09/11/2026.
Pagamentos declarados nos relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
25 pagamentos. Consulta em 09/11/2026.
Análises dos relatórios de gestãoNão localizado nas fontes verificadas (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.

"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.

Registro oficial

Plano de ação: 09032023-2-041928
Emenda: 202326010002
Beneficiário: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM
CNPJ: 13988308000139
Situação na fonte: CIENTE
Data de aceite: 19/10/2023

Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.

Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.

Consultar no Transferegov