Emenda Pix de 2023, indicada por Márcio Marinho para Senhor do Bonfim (BA)

R$ 500,9 mil previstos para Senhor do Bonfim (BA)

Última atualização em 05/11/2025

Uso declarado pela prefeitura

A prefeitura declarou R$ 500.935,00 executados em relatório de gestão final. É uma declaração, não comprova a entrega.

Na prefeitura

Declarou pagamentos de R$ 500.935,00 a 6 recebedores em 05/11/2025 (relatório de gestão; declaração do beneficiário).
Crédito na conta específica: a conta é usada por 2 planos de ação, e o extrato não separa o crédito de cada um.
Na contabilidade enviada ao Tesouro:
- 2023: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 2 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.

Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação

Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

Ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM (BA), CNPJ 13.988.308/0001-39

Pedido de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11.

Solicito cópia dos extratos bancários da conta corrente específica da transferência especial (emenda parlamentar individual, art. 166-A da Constituição) identificada no Transferegov.br pelo plano de ação 09032023-3-042493, emenda 202326010002 de 2023, de autoria de Márcio Marinho, desde o crédito dos recursos até a data da resposta, com as aplicações financeiras e os resgates.

Ordens bancárias de envio dos recursos pela União: 2023OB815987, de 28/12/2023.

A conta específica é exigida pela Lei Complementar nº 210/2024 (art. 8º) e pela Portaria Conjunta MF/MGI nº 15/2025 (art. 5º, § 3º), e os extratos acompanham o relatório de gestão (Instrução Normativa TCU nº 93/2024, art. 3º, § 2º, II).

Peço a resposta em meio eletrônico, no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa (Lei nº 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º).

Nome:
Contato (e-mail ou endereço):

Finalidade declarada: Construção, reforma, requalificação e manutenção de Praças publicas do Município de Senhor do Bonfim – Bahia.

Rastreio do dinheiro

Indicado
Plano de ação aceito em 15/12/2023
Previsto: R$ 500.935,00
R$ 0,00 para custeio e R$ 500.935,00 para investimento
Reservado no orçamento
1 empenho em 22/12/2023
Empenhado: R$ 500.935,00
O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.
Enviado ao município
1 ordem bancária em 28/12/2023
Repassado: R$ 500.935,00
Recebido na conta específica
A conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.
Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)
- Relatório final de 05/11/2025. Situação na fonte: Disponibilizado.
  Executado declarado: R$ 500.935,00
  Pendente declarado: R$ 0,00
  15 pagamentos declarados neste relatório
  Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.
  - R$ 123.567,31 em 11/09/2024 · Investimento
    Recebedor: SETE INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ 14.930.757/0001-99)
    Processo de pagamento referente a NF 645
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    5 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 04/06/2024, edição 4.357
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0986/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: SETE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 14.930.757/0001-99. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 07/12/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/05/2024, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/12/2023, edição 3.999
    inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970- 000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): SETE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 14.930.757/0001-99 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DONA LINDÔ LOCALIZADA NO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93.
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/12/2023, edição 3.980
    especializada na área de engenharia e construção civil, para requalificação da Praça Dona Lindô localizada no Centro, Sede do Município de Senhor do Bonfim-BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: SETE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ nº: 14.930.757/0001-99 Valor Global da proposta: R$ 437.769,36 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) Valor total licitado: R$ 437.769,36 (quatrocentos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e nove
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/11/2023, edição 3.931
    Presidente deixa registrado que este processo está sendo reanalisada as propostas financeiras apresentadas devido ao cumprimento dos Art. 45 da LC 123/06 e alterações posteriores, mais precisamente, a empresa SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ nº 14.930.757/0001-99 que detém do porte EPP – Empresa de Pequeno Porte, e visto que a empresa detentora da melhor proposta, a empresa ASCN CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 33.957.361/0001-80 detém do porte DEMAIS. Relembramos que durante a abertura dos invólucros contendo
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/10/2023, edição 3.876
    NBLSFOW8-OMILEMNS-P8MLARCR-U9PWYKDP Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0662/2023 DESPACHO DE CONVOCAÇÃO DA EMPRESA: SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 14.930.757/0001-99 OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e construção civil, para requalificação da Praça Dona Lindô localizada no Centro, Sede do Município de Senhor do Bonfim-BA. Considerando o quanto disposto nos Arts
    § 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. (Grifos próprios) Convocamos a empresa SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 14.930.757/0001-99, para apresentação de proposta inferior àquela considerada vencedora do Certame, qual seja, a proposta da empresa ASCN CONSTRUTORA LTDA com o valor global de R$ 439.142,84 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e dois reais
    situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Desta forma, concedemos 05 (cinco) dias corridos, iniciando-se o prazo após a publicação em Diário Oficial desta convocação para que a empresa SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 14.930.757/0001-99, apresente nova proposta financeira inferior à proposta da empresa ASCN CONSTRUTORA LTDA, limitando este prazo até o dia 27 de outubro de 2023 às 18h00min. Edição 3.876 | Ano 11 20 de outubro de 2023 Página 4 Certificação Digital: N
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/01/2012, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 85.774,69 em 18/10/2024 · Investimento
    Recebedor: SETE INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ 14.930.757/0001-99)
    Processo de pagamento referente a NF 648
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    7 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 05/12/2024, edição 4.828
    14/11/2024, Rafael Costa da Silva – Secretário Municipal de Saúde. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 0986/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Empresa: SETE INRAESTRUTURA LTDA – CNPJ: 14.930.757/0001-99; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/12/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/12/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/11/2024, edição 4.809
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0986/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: SETE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ: 14.930.757/0001-99; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do valor global do contrato administrativo no montante de R$77.720,41 (setenta e sete mil, setecentos e vinte reais e quarenta e um centavos) , e a supressão no montante do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/06/2024, edição 4.357
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0986/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: SETE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 14.930.757/0001-99. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 07/12/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/05/2024, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/12/2023, edição 3.999
    inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970- 000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): SETE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 14.930.757/0001-99 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DONA LINDÔ LOCALIZADA NO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93.
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/12/2023, edição 3.980
    especializada na área de engenharia e construção civil, para requalificação da Praça Dona Lindô localizada no Centro, Sede do Município de Senhor do Bonfim-BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: SETE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ nº: 14.930.757/0001-99 Valor Global da proposta: R$ 437.769,36 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) Valor total licitado: R$ 437.769,36 (quatrocentos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e nove
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/11/2023, edição 3.931
    Presidente deixa registrado que este processo está sendo reanalisada as propostas financeiras apresentadas devido ao cumprimento dos Art. 45 da LC 123/06 e alterações posteriores, mais precisamente, a empresa SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ nº 14.930.757/0001-99 que detém do porte EPP – Empresa de Pequeno Porte, e visto que a empresa detentora da melhor proposta, a empresa ASCN CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 33.957.361/0001-80 detém do porte DEMAIS. Relembramos que durante a abertura dos invólucros contendo
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/10/2023, edição 3.876
    NBLSFOW8-OMILEMNS-P8MLARCR-U9PWYKDP Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0662/2023 DESPACHO DE CONVOCAÇÃO DA EMPRESA: SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 14.930.757/0001-99 OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e construção civil, para requalificação da Praça Dona Lindô localizada no Centro, Sede do Município de Senhor do Bonfim-BA. Considerando o quanto disposto nos Arts
    § 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. (Grifos próprios) Convocamos a empresa SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 14.930.757/0001-99, para apresentação de proposta inferior àquela considerada vencedora do Certame, qual seja, a proposta da empresa ASCN CONSTRUTORA LTDA com o valor global de R$ 439.142,84 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e dois reais
    situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Desta forma, concedemos 05 (cinco) dias corridos, iniciando-se o prazo após a publicação em Diário Oficial desta convocação para que a empresa SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 14.930.757/0001-99, apresente nova proposta financeira inferior à proposta da empresa ASCN CONSTRUTORA LTDA, limitando este prazo até o dia 27 de outubro de 2023 às 18h00min. Edição 3.876 | Ano 11 20 de outubro de 2023 Página 4 Certificação Digital: N
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/01/2012, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 5.910,00 em 30/10/2024 · Investimento
    Recebedor: MODELAR EUCALIPTO LTDA (CNPJ 46.083.321/0001-06)
    Processo de pagamento referente a NF 128
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/01/2024, edição 4.065
    http://senhordobonfim.ba.gov.br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis (Playground), postes para luminárias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica para academia ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em Eucalipto
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor
    VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/04/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 8.950,00 em 30/10/2024 · Investimento
    Recebedor: EUCALIPTO DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 26.051.792/0001-17)
    Processo de pagamento referente a NF 1735
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 19/01/2024, edição 4.076
    http://senhordobonfim.ba.gov.br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: EUCALIPTO DO VALE CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis (Playground), postes para luminárias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica para academia ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em Eucalipto
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    eucalipto tratado a serem instalados em diversas localidades da sede e distritos do município de Senhor do Bonfim-BA para com os dados abaixo citados: Empresa: EUCALIPTO DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151
    instalados em diversas localidades da sede e distritos do município de Senhor do Bonfim-BA, conforme edital e seus anexos, conforme edital e seus anexos. Empresa: EUCALIPTO DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 29/08/2016, situação ATIVA. Atividade principal: 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 150.063,53 em 12/11/2024 · Investimento
    Recebedor: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 19.878.428/0001-60)
    Processo de pagamento referente a NF 93
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    9 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0600 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 439.293,20
    Contratação para confecção/fornecimento e reforma de materiais de ornamentação para suprir a demanda de decoração durante o período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA
    Assinado em 11/11/2024; vigência de 11/11/2024 até 11/11/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000348/2024)
    Contrato 0597 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 47.042,50
    Contratação para locação de equipamentos para ornamentação durante o período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA
    Assinado em 05/11/2024; vigência de 05/11/2024 até 05/11/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000347/2024)
    Contrato 0571 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.721.918,94
    Contratação de empresa para execução de obra e serviços de engenharia visando a Construção do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE), na sede do município de Senhor do Bonfim – BA.
    Assinado em 02/10/2024; vigência de 02/10/2024 até 08/10/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000329/2024)
    Contrato 0509 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 759.669,69
    Contratação de empresa para execução de obras e serviços comuns de engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro São Jorge, município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 08 (oito) meses, a partir da Ordem de Serviço, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 20/08/2024; vigência de 20/08/2024 até 20/08/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000264/2024)
    Contrato 0503 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 272.064,67
    Contratação de Empresa especializada para Requalificação da praça António de Oliveira, situada no Distrito de Quicé, Município de Senhor do Bonfim/BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 16/08/2024; vigência de 19/08/2024 até 19/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000266/2024)
    Contrato 0415 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 909.869,42
    Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa para organização, planejamento e prestação de serviços de arbitragem dos diversos eventos esportivos de CAMPO e QUADRA que serão realizados pelo Município de Senhor do Bonfim - BA.
    Assinado em 05/07/2024; vigência de 05/07/2024 até 05/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000216/2024)
    Contrato 0265 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 668.519,26
    Contratação de empresas para prestação de serviços, incluindo a confecção, reforma e locação de objetos de decoração junina, cumulado com a instalação das peças de ornamentação nas ruas, praças e palco para os festejos juninos do Município de Senhor do Bonfim.
    Assinado em 24/05/2024; vigência de 24/05/2024 até 24/05/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000066/2024)
    Contrato 0256 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 902.776,32
    Contratação de empresa para execução de eventos integrados ao calendário escolar/pedagógico do ano letivo de 2024,conforme descrições indicadas no Termo de Referência para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Senhor do Bonfim - BA.
    Assinado em 23/05/2024; vigência de 23/05/2024 até 23/05/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000067/2024)
    Contrato 0175 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 69.407,52
    Contratação de empresa especializada para organização, planejamento e prestação de serviços de arbitragem dos diversos eventos de FUTEBOL que serão realizados no ano de 2024 pela Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim-BA.
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/03/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000019/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    25 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 10 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/12/2024, edição 4.820
    Acumulado: - Data da Assinatura: 28/11/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 28/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 28/02/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.820 | Ano 12 02 de dezembro de 2024 Página 10 CONTRATONº 0627/2024 Certificação Digital: 5SMHXFW1-45K6HDZI-AO0YO6M6-8ZNHXHC1 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/11/2024, edição 4.806
    personagens, com o objetivo de enriquecer as apresentações e manifestações culturais durante o período natalino de 2024, no município de Senhor do Bonfim - BA. , com o contratado MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ nº. 19.878.428/0001-60, no valor global de R$ 56.950,00 ( cinquenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais), de acordo com art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/11/2024, edição 4.768
    a demanda de decoração durante o período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 439.293,20 (quatrocentos e trinta e nove mil duzentos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/11/2024, edição 4.770
    Acumulado: - Data da Assinatura: 05/11/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 05/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/11/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.770 | Ano 12 11 de novembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0597/2024 Certificação Digital: TWYTZF0B-KCG1UVI2-6BUPVLUT-JW2BIL5N Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Acumulado: - Data da Assinatura: 11/11/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 11/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 11/11/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.770 | Ano 12 11 de novembro de 2024 Página 4 CONTRATONº 0600/2024 Certificação Digital: TWYTZF0B-KCG1UVI2-6BUPVLUT-JW2BIL5N Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/11/2024, edição 4.765
    para suprir a demanda de decoração do período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA Conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 259.980,30 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos) Empresa: BAHIA LUMI ILUMINACAO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/11/2024, edição 4.755
    para locação de equipamentos para ornamentação durante o período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA, com o contratado MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ nº. 19.878.428/0001-60, no valor global de R$ 47.042,50 ( quarenta e sete mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos), de acordo com art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/10/2024, edição 4.692
    Acumulado: - Data da Assinatura: 02/10/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 02/10/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/10/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.692 | Ano 12 08 de outubro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0571/2024 Certificação Digital: JUD0TRDL-3WV0LI4I-QHK6FLSY-ZSERBMCJ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Acumulado: - Data da Assinatura: 02/10/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 02/10/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/10/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.692 | Ano 12 08 de outubro de 2024 Página 4 CONTRATONº 0571/2024 Certificação Digital: JUD0TRDL-3WV0LI4I-QHK6FLSY-ZSERBMCJ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 30/09/2024, edição 4.676
    impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Nº 010/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço global, tendo como melhor colocada no certame, a empresa MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 19.878.428/0001-60, pelo valor de R$1.721.918,94 (um milhão setecentos e vinte e um mil novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos). Edição 4.676 | Ano 12 30 de setembro de 2024 Página 33 Certificação Digital: TZ8JS07B-GR67G4A9-SZ2G4AQW-6GOS9JTA
    Contratação, porque considerado tempestivo, houve enfrentamento das razões aduzidas, não tendo havido reconsideração, sendo mantida a decisão do Pregoeiro de classificação/habilitação da MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 19.878.428/0001-60, pelo que antes da decisão da autoridade superior (prefeito), vieram-me os autos para emissão de parecer jurídico, em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 168 da Lei 14.133/2021. II.1 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO Inicialmente
    tendo sido esclarecidas quaisquer dúvidas suscitadas na cessão. Portanto, não merece o quanto requerido pela peticionante ser acolhido, devendo ser mantida a classificação da licitante MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 19.878.428/0001-60. III - DA CONCLUSÃO Diante do exposto, considerando as razões explicitadas e, vislumbrando a solução mais adequada ao pleito, frente as normativas aplicadas, opino pelo recebimento do RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    Acumulado: - Data da Assinatura: 20/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 20/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 20/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 8 CONTRATO Nº 0509/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Acumulado: - Data da Assinatura: 20/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 20/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 20/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 9 CONTRATO Nº 0509/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Acumulado: - Data da Assinatura: 16/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 19/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 19/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 11 CONTRATO Nº 0503/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.560
    PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA Concorrência Nº 009/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0156/24 CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO EMPRESA: MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 19.878.428/0001-60 Edição 4.560 | Ano 12 20 de agosto de 2024 Página 22 Certificação Digital: SDEEGHHD-GLAI5D5H-SFTMIKW7-NXBGUDLO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br Assunto: Segue em anexo a contra razão De: mb3 servicos
    Página 24 Certificação Digital: SDEEGHHD-GLAI5D5H-SFTMIKW7-NXBGUDLO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br A MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.878.428/0001-60, com sede na TV MANOEL SAO PAULO RIOS, Nº 20, CENTRO, RIACHÃO DO JACUÍPE/BA CEP: 44.640-000, na pessoa de seu representante legal Sr. NEILSON SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito no CPF/MF nº ***.080.595-**, vem respeitosamente perante
    requer-se: a) Seja recebido/acolhido/admitido a presente CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, devendo ser denegado o Recurso suscitado da MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.878.428/0001-60, mantendo a Recorrida como CLASSIFICADA e VENCEDORA, pelos fundamentos já expostos; b) O recebimento dos documentos que a acompanham, em especial a Proposta com as composições de custo unitários corrigidos sem majoração do VALOR GLOBAL,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/08/2024, edição 4.546
    de empresa especializada para Requalificação da Praça Antônio de Oliveira, Situada no Distrito de Quicé, Município de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Item: 01 Valor Global Negociado: R$ 272.064,67 (duzentos e setenta e dois mil sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) Cadastro de Reserva: Não houve cadastro de reserva para este processo. Ao setor de Licitações para atualização
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Município de Senhor do Bonfim/BA. MANIFESTAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO AO RECURSO ADMINISTRATIVO Este Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada
    propõe a opinar sobre a legalidade do procedimento, no que concerne a sua fase externa, mediante análise jurídica da contratação, incluindo as razões de recurso apresentadas pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, CNPJ nº 19.878.428/0001-60, em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 168 da Lei 14.133/2021. Trata-se de processo licitatório destinado a “Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão
    valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.878.428/0001-60, em 25 de julho de 2024, tendo a decisão de desclassificação se dado na sessão eletrônica realizada em 23 de julho de 2024, na qual a licitante recorrente manifestou interesse em recorrer. Em suas razões recursais, apresentadas em 25
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/07/2024, edição 4.481
    Acumulado: - Data da Assinatura: 05/07/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 05/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.481 | Ano 12 24 de julho de 2024 Página 7 CONTRATO Nº 0415/2024 Certificação Digital: RRXFZRNC-FATOOOQD-JWYDLMMD-FKZOXFMO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/07/2024, edição 4.431
    prestação de serviços de arbitragem dos diversos eventos esportivos de CAMPO e QUADRA que serão realizados pelo Município de Senhor do Bonfim – BA Conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Item: 01 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 909.869,42 (novecentos e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) Cadastro de Reserva: Não houve cadastro de reserva para este processo. Ao setor de Licitações
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/06/2024, edição 4.351
    Acumulado: - Data da Assinatura: 24/05/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 24/05/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 24/05/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.351 | Ano 12 03 de junho de 2024 Página 4 CONTRATONº 0265/2024 Certificação Digital: AYJVEITZ-Y63QGKOH-PVDK5MYV-2QWJRG8P Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/06/2024, edição 4.352
    Acumulado: - Data da Assinatura: 23/05/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 23/05/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 23/05/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.352 | Ano 12 03 de junho de 2024 Página 3 CONTRATONº 0256/2024 Certificação Digital: 5WJSR7MQ-UKIVGMFP-QATYYTJE-PDG1BNQV Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/05/2024, edição 4.337
    cumulado com a instalação das peças de ornamentação nas ruas, praças e palco para os festejos juninos do Município de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 668.519,26 (seiscentos e sessenta e oito mil quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) Valor total licitado: R$ 668.519,26 (seiscentos e sessenta
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/05/2024, edição 4.329
    escolar/pedagógico conforme descrições indicadas no Termo de Referência para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Lote: Único Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 902.776,32 (novecentos e dois mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) CADASTRO DE RESERVA Em conformidade com as novas diretrizes e as inovações estabelecidas
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/04/2024, edição 4.232
    Acumulado: - Data da Assinatura: 15/03/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/03/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.232 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 4 CONTRATO Nº 0175/2024 Certificação Digital: WHQ0QLOM-T8EKI9OA-RM3OGYMC-LPOY5P1O Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/04/2024, edição 4.221
    e prestação de serviços de arbitragem dos diversos eventos de FUTEBOL que serão realizados no ano de 2024 pela Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim-BA, com o contratado MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ nº. 19.878.428/0001-60, no valor global de R$ 69.407,52 (sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso III, incisos “a” e “b” da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 01/12/2023, edição 3.975
    o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 19.878.428/0001-60 Objeto: contratação de empresa para locação de equipamento para ornamentação durante o período natalino de 2023, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA. Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93.
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/11/2023, edição 3.952
    o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 19.878.428/0001-60 Objeto: Contratação de empresa para confecção/fornecimento e reforma de materiais de ornamentação para suprir a demanda de decoração no período natalino de 2023, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA
    o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 19.878.428/0001-60 Objeto: contratação de empresa para locação de equipamento para ornamentação durante o período natalino de 2023, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA. Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93. Valor
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/11/2023, edição 3.946
    equipamento para ornamentação durante o período natalino de 2023, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA para com os dados abaixo citados: Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Itens: 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 53.610,00 (cinquenta e três mil seiscentos e dez reais) Valor total licitado: R$ 53.610,00 (cinquenta e três mil seiscentos e dez reais) Desta forma, por não ter havido
    o período natalino de 2023, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA, conforme edital e seus anexos, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Itens: 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 53.610,00 (cinquenta e três mil seiscentos e dez reais) Valor total licitado: R$ 53.610,00 (cinquenta e três mil seiscentos e dez reais) Senhor do Bonfim-BA, 22 de novembro
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/11/2023, edição 3.942
    CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI CNPJ nº: 21.086.562/0001-70 Itens: 19, 20 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais) Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Itens: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 26 27 28 29 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 242.138,00 (duzentos e quarenta e dois mil cento e trinta e oito reais) Valor total licitado: R$ 246.968,00 (duzentos
    CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI CNPJ nº: 21.086.562/0001-70 Itens: 19, 20 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais) Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Itens: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 26 27 28 29 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 242.138,00 (duzentos e quarenta e dois mil cento e trinta e oito reais) Valor total licitado: R$ 246.968,00 (duzentos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/03/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 30.767,87 em 21/11/2024 · Investimento
    Recebedor: SETE INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ 14.930.757/0001-99)
    Processo de pagamento referente a NF 649
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    5 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 05/12/2024, edição 4.828
    14/11/2024, Rafael Costa da Silva – Secretário Municipal de Saúde. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3° Termo de Aditivo ao Contrato 0986/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Empresa: SETE INRAESTRUTURA LTDA – CNPJ: 14.930.757/0001-99; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/12/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 04/12/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 28/11/2024, edição 4.809
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0986/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: SETE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ: 14.930.757/0001-99; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do valor global do contrato administrativo no montante de R$77.720,41 (setenta e sete mil, setecentos e vinte reais e quarenta e um centavos) , e a supressão no montante do
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/06/2024, edição 4.357
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0986/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: SETE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 14.930.757/0001-99. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 07/12/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 13/05/2024, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/12/2023, edição 3.999
    inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970- 000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): SETE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 14.930.757/0001-99 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DONA LINDÔ LOCALIZADA NO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93.
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/12/2023, edição 3.980
    especializada na área de engenharia e construção civil, para requalificação da Praça Dona Lindô localizada no Centro, Sede do Município de Senhor do Bonfim-BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: SETE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ nº: 14.930.757/0001-99 Valor Global da proposta: R$ 437.769,36 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) Valor total licitado: R$ 437.769,36 (quatrocentos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e nove
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/01/2012, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 5.910,00 em 04/12/2024 · Investimento
    Recebedor: MODELAR EUCALIPTO LTDA (CNPJ 46.083.321/0001-06)
    Processo de pagamento referente a NF 139
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/01/2025, edição 4.927
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JÚNIOR. Contratado(a): MODELAR EUCALIPTO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 46.083.321/0001-06 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis (Playground), postes para luminárias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica para academia ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em Eucalipto
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/01/2024, edição 4.065
    http://senhordobonfim.ba.gov.br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis (Playground), postes para luminárias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica para academia ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em Eucalipto
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor
    VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/04/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 568,87 em 04/12/2024 · Investimento
    Recebedor: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 41.879.852/0001-88)
    Processo de pagamento referente a NF 787
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0436 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 17.380,00
    Contratação de empresa para aquisição de Pneus para atender a demanda da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim - BA e suas Secretarias, por regime de execução de materiais permanentes unitários, pelo preço menor preço, no período de 12 meses.
    Assinado em 17/06/2024; vigência de 17/07/2024 até 17/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000215/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 28/01/2025, edição 4.951
    Laércio Muniz de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2° Termo de Aditivo ao Contrato 0117/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: JOSE EDURADO DE OLIVEIRA EIRELI– CNPJ: 41.879.852/0001-88; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/12/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 27/12/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/12/2024, edição 4.870
    REGIVALDO DO NASCIMENTO TRINDADE CNPJ nº: 03.826.439/0001-66 Lote Único: 12, 13, 18, 42, 46 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 180.908,00 (cento e oitenta mil e novecentos e oito reais) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Lote Único: 02, 03, 04, 05, 07, 14, 47 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 100.760,80 (cem mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos) Edição 4.870 | Ano 12 19 de dezembro de 2024 Página 3 PE 065/2024 - HOMOLOGAÇÃO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/10/2024, edição 4.699
    de Azevedo Junior – Prefeito Municipal. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0117/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA EIRELI– CNPJ: 41.879.852/0001-88; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 31/12/2024, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 02/09/2024, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/08/2024, edição 4.565
    eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br ERRATA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Edição 4.555| Ano 12 20 de agosto de 2024 Página 09 ONDE SE LÊ: DANTAS AS LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 41.879.852/0001-88. LEIA-SE: DANTAS SÁ PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ/CPF nº. 08.222.215/0001-69. Demais textos permanecem inalterados. Edição 4.565 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 3 ERRATA Certificação Digital:
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.555
    interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): DANTAS AS LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 41.879.852/0001-88 Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento parcelado de equipamento e acessórios para serem utilizados pelo setor de limpezas pública e poda do município de Senhor do Bonfim-BA. Fundamentação Legal: da Lei Federal 8.666/93
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/07/2024, edição 4.481
    00 Valor Acumulado: - Data da Assinatura: 17/06/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 17/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 17/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: JOSE EDURADO DE OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ: 41.879.852/0001-88 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.481 | Ano 12 24 de julho de 2024 Página 6 CONTRATO Nº 0436/2024 Certificação Digital: RRXFZRNC-FATOOOQD-JWYDLMMD-FKZOXFMO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/07/2024, edição 4.467
    Nº 0034/2024 que tem por objeto: Aquisição de Pneus para atender a demanda da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim - BA e suas Secretarias, com o contratado JOSE EDURADO DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ nº. 41.879.852/0001-88, no valor global de R$ 17.380,00 ( dezessete mil e trezentos e oitenta reais), de acordo com art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/02/2024, edição 4.125
    inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): JOSE EDURADO DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 41.879.852/0001-88 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de baterias para atender a demanda da frota de veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim - BA e suas Secretarias; Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/01/2024, edição 4.076
    http://senhordobonfim.ba.gov.br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: JOSE EDURADO DE OLIVEIRA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis, postes para iluminarias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em eucalipto tratado a serem instalados
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04, 09, 10, 12, 13, 20) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 168.980,80 (cento e sessenta e oito mil novecentos e oitenta reais e oitenta centavos) Valor total licitado: R$ 1.133.468,30 (um milhão cento e trinta e três
    LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04, 09, 10, 12, 13, 20) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 168.980,80 (cento e sessenta e oito mil novecentos e oitenta reais e oitenta centavos) Valor total licitado: R$ 1.133.468,30 (um milhão cento e trinta e três
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 10/05/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 5.963,75 em 04/12/2024 · Investimento
    Recebedor: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 16.392.292/0001-95)
    Processo de pagamento referente a NF 307
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    7 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/01/2025, edição 4.927
    em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0116/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA– CNPJ: 16.392.292/0001-95; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 09/05/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 21/01/2025, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/04/2024, edição 4.219
    portador do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº: 16.392.292/0001-95, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para construção de um campo Society no Distrito de Carrapichel, Senhor do Bonfim –
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/02/2024, edição 4.118
    CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 16.392.292/0001-95 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONAVA AS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/02/2024, edição 4.104
    Reforma e Recuperação do Prédio onde funcionava as instalações da Prefeitura Municipal e suas repartições na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA para com os dados abaixo citados: Empresa: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Valor Global da proposta: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Valor total licitado: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais
    Reforma e Recuperação do Prédio onde funcionava as instalações da Prefeitura Municipal e suas repartições na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Valor Global da proposta: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Valor total licitado: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    072/0001-98 Inabilitada JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA LTDA EPP 10.315.503/0001-00 Inabilitada JG DE ARAUJO NETO LTDA 47.613.390/0001-39 Inabilitada CONTRUTORA M ROCHA LTDA 45.881.931/0001-84 Inabilitada FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 16.392.292/0001-95 HABILITADA CONSTRUTORA ARKHON LTDA 45.051.204/0001-90 Inabilitada CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 Inabilitada VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA 49.971.003/0001-61 Inabilitada IFC ENGENHARIA LTDA 22.336.152/0001-00
    315.503/0001-00 Elizeu Santos da Silva EPP JG DE ARAUJO NETO LTDA 47.613.390/0001-39 Walley Manoel Morgado dos Santos ME CONTRUTORA M ROCHA LTDA 45.881.931/0001-84 Mourivaldo da Silva Rocha ME FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 16.392.292/0001-95 Fabrízio Carvalho Conceição EPP CONSTRUTORA ARKHON LTDA 45.051.204/0001-90 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 Luis Fernando Oliveira Goes Junior EPP VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/01/2024, edição 4.076
    br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis, postes para iluminarias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em eucalipto tratado a serem instalados
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04
    Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/11/1987, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.150,00 em 09/12/2024 · Investimento
    Recebedor: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 16.392.292/0001-95)
    Processo de pagamento referente a NF 305
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    8 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 04/02/2025, edição 4.971
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito, Laércio Muniz de Azevedo Júnior. Contratado(a): FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 16.392.292/0001-95 Objeto: Aquisição de confeccionados em eucalipto tratado para instalação no Município de Senhor do Bonfim - BA Fundamentação Legal: da Lei Federal 8.666/93. Valor global estimado do Contrato: R$ 468.962,93 ( quatrocentos e sessenta
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/01/2025, edição 4.927
    em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0116/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA– CNPJ: 16.392.292/0001-95; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 09/05/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 21/01/2025, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/04/2024, edição 4.219
    portador do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº: 16.392.292/0001-95, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para construção de um campo Society no Distrito de Carrapichel, Senhor do Bonfim –
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/02/2024, edição 4.118
    CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 16.392.292/0001-95 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONAVA AS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/02/2024, edição 4.104
    Reforma e Recuperação do Prédio onde funcionava as instalações da Prefeitura Municipal e suas repartições na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA para com os dados abaixo citados: Empresa: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Valor Global da proposta: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Valor total licitado: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais
    Reforma e Recuperação do Prédio onde funcionava as instalações da Prefeitura Municipal e suas repartições na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Valor Global da proposta: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Valor total licitado: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    072/0001-98 Inabilitada JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA LTDA EPP 10.315.503/0001-00 Inabilitada JG DE ARAUJO NETO LTDA 47.613.390/0001-39 Inabilitada CONTRUTORA M ROCHA LTDA 45.881.931/0001-84 Inabilitada FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 16.392.292/0001-95 HABILITADA CONSTRUTORA ARKHON LTDA 45.051.204/0001-90 Inabilitada CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 Inabilitada VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA 49.971.003/0001-61 Inabilitada IFC ENGENHARIA LTDA 22.336.152/0001-00
    315.503/0001-00 Elizeu Santos da Silva EPP JG DE ARAUJO NETO LTDA 47.613.390/0001-39 Walley Manoel Morgado dos Santos ME CONTRUTORA M ROCHA LTDA 45.881.931/0001-84 Mourivaldo da Silva Rocha ME FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 16.392.292/0001-95 Fabrízio Carvalho Conceição EPP CONSTRUTORA ARKHON LTDA 45.051.204/0001-90 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 Luis Fernando Oliveira Goes Junior EPP VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/01/2024, edição 4.076
    br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis, postes para iluminarias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em eucalipto tratado a serem instalados
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04
    Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/11/1987, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 5.910,00 em 12/12/2024 · Investimento
    Recebedor: MODELAR EUCALIPTO LTDA (CNPJ 46.083.321/0001-06)
    Processo de pagamento referente a NF 147
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/01/2025, edição 4.927
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JÚNIOR. Contratado(a): MODELAR EUCALIPTO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 46.083.321/0001-06 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis (Playground), postes para luminárias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica para academia ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em Eucalipto
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/01/2024, edição 4.065
    http://senhordobonfim.ba.gov.br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis (Playground), postes para luminárias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica para academia ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em Eucalipto
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor
    VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/04/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 17.730,00 em 17/12/2024 · Investimento
    Recebedor: MODELAR EUCALIPTO LTDA (CNPJ 46.083.321/0001-06)
    Processo de pagamento referente a NF 148
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/01/2025, edição 4.927
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito, LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JÚNIOR. Contratado(a): MODELAR EUCALIPTO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 46.083.321/0001-06 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis (Playground), postes para luminárias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica para academia ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em Eucalipto
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/01/2024, edição 4.065
    http://senhordobonfim.ba.gov.br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis (Playground), postes para luminárias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica para academia ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em Eucalipto
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor
    VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ nº: 26.051.792/0001-17 Itens: (14, 15, 16) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/04/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.150,00 em 18/12/2024 · Investimento
    Recebedor: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 16.392.292/0001-95)
    Processo de pagamento referente a NF 300
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    9 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 14/02/2025, edição 4.996
    Lourinalva Correia Coelho – Secretaria de Educação. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0899/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA– CNPJ:16.392.292/0001-95; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 04/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 27/08/2024, Lourinalva Correia Coelho –
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/02/2025, edição 4.971
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito, Laércio Muniz de Azevedo Júnior. Contratado(a): FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 16.392.292/0001-95 Objeto: Aquisição de confeccionados em eucalipto tratado para instalação no Município de Senhor do Bonfim - BA Fundamentação Legal: da Lei Federal 8.666/93. Valor global estimado do Contrato: R$ 468.962,93 ( quatrocentos e sessenta
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/01/2025, edição 4.927
    em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0116/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA– CNPJ: 16.392.292/0001-95; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 09/05/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 21/01/2025, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/04/2024, edição 4.219
    portador do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº: 16.392.292/0001-95, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para construção de um campo Society no Distrito de Carrapichel, Senhor do Bonfim –
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/02/2024, edição 4.118
    CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 16.392.292/0001-95 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONAVA AS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/02/2024, edição 4.104
    Reforma e Recuperação do Prédio onde funcionava as instalações da Prefeitura Municipal e suas repartições na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA para com os dados abaixo citados: Empresa: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Valor Global da proposta: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Valor total licitado: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais
    Reforma e Recuperação do Prédio onde funcionava as instalações da Prefeitura Municipal e suas repartições na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Valor Global da proposta: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Valor total licitado: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    072/0001-98 Inabilitada JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA LTDA EPP 10.315.503/0001-00 Inabilitada JG DE ARAUJO NETO LTDA 47.613.390/0001-39 Inabilitada CONTRUTORA M ROCHA LTDA 45.881.931/0001-84 Inabilitada FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 16.392.292/0001-95 HABILITADA CONSTRUTORA ARKHON LTDA 45.051.204/0001-90 Inabilitada CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 Inabilitada VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA 49.971.003/0001-61 Inabilitada IFC ENGENHARIA LTDA 22.336.152/0001-00
    315.503/0001-00 Elizeu Santos da Silva EPP JG DE ARAUJO NETO LTDA 47.613.390/0001-39 Walley Manoel Morgado dos Santos ME CONTRUTORA M ROCHA LTDA 45.881.931/0001-84 Mourivaldo da Silva Rocha ME FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 16.392.292/0001-95 Fabrízio Carvalho Conceição EPP CONSTRUTORA ARKHON LTDA 45.051.204/0001-90 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 Luis Fernando Oliveira Goes Junior EPP VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/01/2024, edição 4.076
    br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis, postes para iluminarias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em eucalipto tratado a serem instalados
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04
    Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/11/1987, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.081,25 em 20/12/2024 · Investimento
    Recebedor: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 16.392.292/0001-95)
    Processo de pagamento referente a NF 295
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    9 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 14/02/2025, edição 4.996
    Lourinalva Correia Coelho – Secretaria de Educação. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0899/2023 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA– CNPJ:16.392.292/0001-95; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 04/09/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 27/08/2024, Lourinalva Correia Coelho –
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/02/2025, edição 4.971
    308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito, Laércio Muniz de Azevedo Júnior. Contratado(a): FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 16.392.292/0001-95 Objeto: Aquisição de confeccionados em eucalipto tratado para instalação no Município de Senhor do Bonfim - BA Fundamentação Legal: da Lei Federal 8.666/93. Valor global estimado do Contrato: R$ 468.962,93 ( quatrocentos e sessenta
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/01/2025, edição 4.927
    em: http://senhordobonfim.ba.gov.br EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1° Termo de Aditivo ao Contrato 0116/2024 – Partes: Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim e a Pessoa Jurídica: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA– CNPJ: 16.392.292/0001-95; Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, até o dia 09/05/2025, na conformidade do disposto no artigo 57, II, da Lei de nº 8.666/93, Data da Assinatura: 21/01/2025, Laércio Muniz de Azevedo Junior
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/04/2024, edição 4.219
    portador do RG sob o nº 787949515 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ***.125.565-**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a pessoa Jurídica FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº: 16.392.292/0001-95, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e celebrado o presente termo aditivo do referido contrato que tem por objeto: Contratação de empresa para construção de um campo Society no Distrito de Carrapichel, Senhor do Bonfim –
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/02/2024, edição 4.118
    CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970-000 neste ato representado por seu Prefeito. Contratado(a): FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 16.392.292/0001-95 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONAVA AS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/02/2024, edição 4.104
    Reforma e Recuperação do Prédio onde funcionava as instalações da Prefeitura Municipal e suas repartições na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA para com os dados abaixo citados: Empresa: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Valor Global da proposta: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Valor total licitado: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais
    Reforma e Recuperação do Prédio onde funcionava as instalações da Prefeitura Municipal e suas repartições na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Valor Global da proposta: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Valor total licitado: R$ 1.131.470,59 (um milhão cento e trinta e um mil quatrocentos e setenta reais
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2024, edição 4.090
    072/0001-98 Inabilitada JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA LTDA EPP 10.315.503/0001-00 Inabilitada JG DE ARAUJO NETO LTDA 47.613.390/0001-39 Inabilitada CONTRUTORA M ROCHA LTDA 45.881.931/0001-84 Inabilitada FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 16.392.292/0001-95 HABILITADA CONSTRUTORA ARKHON LTDA 45.051.204/0001-90 Inabilitada CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 Inabilitada VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA 49.971.003/0001-61 Inabilitada IFC ENGENHARIA LTDA 22.336.152/0001-00
    315.503/0001-00 Elizeu Santos da Silva EPP JG DE ARAUJO NETO LTDA 47.613.390/0001-39 Walley Manoel Morgado dos Santos ME CONTRUTORA M ROCHA LTDA 45.881.931/0001-84 Mourivaldo da Silva Rocha ME FC CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 16.392.292/0001-95 Fabrízio Carvalho Conceição EPP CONSTRUTORA ARKHON LTDA 45.051.204/0001-90 AUSENTE ME CONSEPROL CONSTRUÇÕES LTDA 00.303.969/0001-31 Luis Fernando Oliveira Goes Junior EPP VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/01/2024, edição 4.076
    br ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2024 EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO /REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2023 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 OBJETO – Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para parques infantis, postes para iluminarias, pontos de ônibus, aparelhos de ginástica ao ar livre, incluindo instalação, confeccionados em eucalipto tratado a serem instalados
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/01/2024, edição 4.043
    Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04
    Empresa: MODELAR EUCALIPTO LTDA CNPJ nº: 46.083.321/0001-06 Itens: (03, 06, 07, 18) Valor Global Estimado para 12 meses: R$151.380,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e oitenta reais) Empresa: FC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 16.392.292/0001-95 Itens: (01, 05, 08, 11, 17, 19) Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 740.207,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e sete reais cinquenta centavos) Empresa: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº: 41.879.852/0001-88 Itens: (02, 04
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/11/1987, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 55.437,73 em 20/12/2024 · Investimento
    Recebedor: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 19.878.428/0001-60)
    Processo de pagamento referente a NF 133
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    10 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 0627 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 56.950,00
    Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão, planejamento e contratação de mão de obra especializada voltada à realização do evento Bonfim iluminado, dentro de uma premissa de qualidade e excelência de artistas para diversas áreas, incluindo dança, teatro, circo e caracterização de personagens, com o objetivo de enriquecer as apresentações e manifestações culturais durante o período natalino de 2024, no município de Senhor do Bonfim - BA.
    Assinado em 28/11/2024; vigência de 28/11/2024 até 28/02/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000370/2024)
    Contrato 0600 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 439.293,20
    Contratação para confecção/fornecimento e reforma de materiais de ornamentação para suprir a demanda de decoração durante o período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA
    Assinado em 11/11/2024; vigência de 11/11/2024 até 11/11/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000348/2024)
    Contrato 0597 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 47.042,50
    Contratação para locação de equipamentos para ornamentação durante o período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA
    Assinado em 05/11/2024; vigência de 05/11/2024 até 05/11/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000347/2024)
    Contrato 0571 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.721.918,94
    Contratação de empresa para execução de obra e serviços de engenharia visando a Construção do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE), na sede do município de Senhor do Bonfim – BA.
    Assinado em 02/10/2024; vigência de 02/10/2024 até 08/10/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000329/2024)
    Contrato 0509 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 759.669,69
    Contratação de empresa para execução de obras e serviços comuns de engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro São Jorge, município de Senhor do Bonfim/BA, no prazo de 08 (oito) meses, a partir da Ordem de Serviço, sob o regime de empreitada preço global, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 20/08/2024; vigência de 20/08/2024 até 20/08/2025 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000264/2024)
    Contrato 0503 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 272.064,67
    Contratação de Empresa especializada para Requalificação da praça António de Oliveira, situada no Distrito de Quicé, Município de Senhor do Bonfim/BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
    Assinado em 16/08/2024; vigência de 19/08/2024 até 19/08/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000266/2024)
    Contrato 0415 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 909.869,42
    Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa para organização, planejamento e prestação de serviços de arbitragem dos diversos eventos esportivos de CAMPO e QUADRA que serão realizados pelo Município de Senhor do Bonfim - BA.
    Assinado em 05/07/2024; vigência de 05/07/2024 até 05/07/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000216/2024)
    Contrato 0265 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 668.519,26
    Contratação de empresas para prestação de serviços, incluindo a confecção, reforma e locação de objetos de decoração junina, cumulado com a instalação das peças de ornamentação nas ruas, praças e palco para os festejos juninos do Município de Senhor do Bonfim.
    Assinado em 24/05/2024; vigência de 24/05/2024 até 24/05/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000066/2024)
    Contrato 0256 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 902.776,32
    Contratação de empresa para execução de eventos integrados ao calendário escolar/pedagógico do ano letivo de 2024,conforme descrições indicadas no Termo de Referência para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Senhor do Bonfim - BA.
    Assinado em 23/05/2024; vigência de 23/05/2024 até 23/05/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000067/2024)
    Contrato 0175 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 69.407,52
    Contratação de empresa especializada para organização, planejamento e prestação de serviços de arbitragem dos diversos eventos de FUTEBOL que serão realizados no ano de 2024 pela Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim-BA.
    Assinado em 15/03/2024; vigência de 15/03/2024 até 15/03/2025 · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES
    Ver no PNCP (13988308000139-2-000019/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    23 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 17/02/2025, edição 4.999
    Vigência do Termo de Contrato: 17/02/2025 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/10/2025 Valor Acrescido ao Contrato: R$ 7.812,00 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.999 | Ano 13 17 de fevereiro de 2025 Página 9 TERMOADITIVONº 001/2025 Certificação Digital: UPWVR9RX-ATRVNDBL-WXEND3EX-8W9MLLUE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 29/01/2025, edição 4.955
    Início da Vigência do Termo de Contrato: 27/01/2025 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 03/09/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.955 | Ano 13 29 de janeiro de 2025 Página 3 TERMOADITIVONº 002/2024 Certificação Digital: R43A6M2X-S8O4TJOK-1YONN2TV-G8IBIAMG Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/12/2024, edição 4.876
    20/12/2024 Data de Término da Vigência do Termo de Contrato: 02/01/2025 Valor Acrescido ao Contrato: Nº de Parcelas: Valor da Parcela: Valor Global: Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.876 | Ano 12 23 de dezembro de 2024 Página 10 TERMOADITIVONº 001/2024 Certificação Digital: B4RVRHXC-DXOM0IVX-UARS6DQT-CH2Z96TX Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/12/2024, edição 4.820
    Acumulado: - Data da Assinatura: 28/11/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 28/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 28/02/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.820 | Ano 12 02 de dezembro de 2024 Página 10 CONTRATONº 0627/2024 Certificação Digital: 5SMHXFW1-45K6HDZI-AO0YO6M6-8ZNHXHC1 Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/11/2024, edição 4.806
    personagens, com o objetivo de enriquecer as apresentações e manifestações culturais durante o período natalino de 2024, no município de Senhor do Bonfim - BA. , com o contratado MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ nº. 19.878.428/0001-60, no valor global de R$ 56.950,00 ( cinquenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais), de acordo com art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/11/2024, edição 4.768
    a demanda de decoração durante o período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 439.293,20 (quatrocentos e trinta e nove mil duzentos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/11/2024, edição 4.770
    Acumulado: - Data da Assinatura: 05/11/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 05/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/11/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.770 | Ano 12 11 de novembro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0597/2024 Certificação Digital: TWYTZF0B-KCG1UVI2-6BUPVLUT-JW2BIL5N Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Acumulado: - Data da Assinatura: 11/11/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 11/11/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 11/11/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.770 | Ano 12 11 de novembro de 2024 Página 4 CONTRATONº 0600/2024 Certificação Digital: TWYTZF0B-KCG1UVI2-6BUPVLUT-JW2BIL5N Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/11/2024, edição 4.765
    para suprir a demanda de decoração do período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA Conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 259.980,30 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos) Empresa: BAHIA LUMI ILUMINACAO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/11/2024, edição 4.755
    para locação de equipamentos para ornamentação durante o período natalino de 2024, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município de Senhor do Bonfim – BA, com o contratado MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ nº. 19.878.428/0001-60, no valor global de R$ 47.042,50 ( quarenta e sete mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos), de acordo com art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/10/2024, edição 4.692
    Acumulado: - Data da Assinatura: 02/10/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 02/10/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/10/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.692 | Ano 12 08 de outubro de 2024 Página 3 CONTRATONº 0571/2024 Certificação Digital: JUD0TRDL-3WV0LI4I-QHK6FLSY-ZSERBMCJ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Acumulado: - Data da Assinatura: 02/10/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 02/10/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 08/10/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.692 | Ano 12 08 de outubro de 2024 Página 4 CONTRATONº 0571/2024 Certificação Digital: JUD0TRDL-3WV0LI4I-QHK6FLSY-ZSERBMCJ Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 30/09/2024, edição 4.676
    impugnações ao edital (art. 164 da Lei 14.133/2021). A Concorrência Nº 010/2024 utilizou como critério de julgamento o menor preço global, tendo como melhor colocada no certame, a empresa MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 19.878.428/0001-60, pelo valor de R$1.721.918,94 (um milhão setecentos e vinte e um mil novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos). Edição 4.676 | Ano 12 30 de setembro de 2024 Página 33 Certificação Digital: TZ8JS07B-GR67G4A9-SZ2G4AQW-6GOS9JTA
    Contratação, porque considerado tempestivo, houve enfrentamento das razões aduzidas, não tendo havido reconsideração, sendo mantida a decisão do Pregoeiro de classificação/habilitação da MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 19.878.428/0001-60, pelo que antes da decisão da autoridade superior (prefeito), vieram-me os autos para emissão de parecer jurídico, em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 168 da Lei 14.133/2021. II.1 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO Inicialmente
    tendo sido esclarecidas quaisquer dúvidas suscitadas na cessão. Portanto, não merece o quanto requerido pela peticionante ser acolhido, devendo ser mantida a classificação da licitante MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 19.878.428/0001-60. III - DA CONCLUSÃO Diante do exposto, considerando as razões explicitadas e, vislumbrando a solução mais adequada ao pleito, frente as normativas aplicadas, opino pelo recebimento do RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/08/2024, edição 4.564
    Acumulado: - Data da Assinatura: 20/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 20/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 20/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 8 CONTRATO Nº 0509/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Acumulado: - Data da Assinatura: 20/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 20/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 20/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 9 CONTRATO Nº 0509/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Acumulado: - Data da Assinatura: 16/08/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 19/08/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 19/08/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.564 | Ano 12 21 de agosto de 2024 Página 11 CONTRATO Nº 0503/2024 Certificação Digital: 8JCTDSEE-3X95J7F1-SCJBU0D2-5BBIIDZE Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2024, edição 4.560
    PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA Concorrência Nº 009/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0156/24 CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO EMPRESA: MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 19.878.428/0001-60 Edição 4.560 | Ano 12 20 de agosto de 2024 Página 22 Certificação Digital: SDEEGHHD-GLAI5D5H-SFTMIKW7-NXBGUDLO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br Assunto: Segue em anexo a contra razão De: mb3 servicos
    Página 24 Certificação Digital: SDEEGHHD-GLAI5D5H-SFTMIKW7-NXBGUDLO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br A MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.878.428/0001-60, com sede na TV MANOEL SAO PAULO RIOS, Nº 20, CENTRO, RIACHÃO DO JACUÍPE/BA CEP: 44.640-000, na pessoa de seu representante legal Sr. NEILSON SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito no CPF/MF nº ***.080.595-**, vem respeitosamente perante
    requer-se: a) Seja recebido/acolhido/admitido a presente CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, devendo ser denegado o Recurso suscitado da MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.878.428/0001-60, mantendo a Recorrida como CLASSIFICADA e VENCEDORA, pelos fundamentos já expostos; b) O recebimento dos documentos que a acompanham, em especial a Proposta com as composições de custo unitários corrigidos sem majoração do VALOR GLOBAL,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/08/2024, edição 4.546
    de empresa especializada para Requalificação da Praça Antônio de Oliveira, Situada no Distrito de Quicé, Município de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Item: 01 Valor Global Negociado: R$ 272.064,67 (duzentos e setenta e dois mil sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) Cadastro de Reserva: Não houve cadastro de reserva para este processo. Ao setor de Licitações para atualização
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 07/08/2024, edição 4.520
    Município de Senhor do Bonfim/BA. MANIFESTAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO AO RECURSO ADMINISTRATIVO Este Recurso Administrativo foi interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 19.878.428/0001- 60, a qual requer a inabilitação da empresa vencedora, CANADA HARRISON ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de nº 06.149.747/0001-92, sob o argumento de que esta não atendeu ao disposto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, devendo esta ser inabilitada
    propõe a opinar sobre a legalidade do procedimento, no que concerne a sua fase externa, mediante análise jurídica da contratação, incluindo as razões de recurso apresentadas pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA, CNPJ nº 19.878.428/0001-60, em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 168 da Lei 14.133/2021. Trata-se de processo licitatório destinado a “Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo nos Distritos de Missão
    valor de: R$ 605.377,79 (seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Houve a apresentação de Recurso Administrativo interposto pela empresa MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.878.428/0001-60, em 25 de julho de 2024, tendo a decisão de desclassificação se dado na sessão eletrônica realizada em 23 de julho de 2024, na qual a licitante recorrente manifestou interesse em recorrer. Em suas razões recursais, apresentadas em 25
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/07/2024, edição 4.481
    Acumulado: - Data da Assinatura: 05/07/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 05/07/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 05/07/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.481 | Ano 12 24 de julho de 2024 Página 7 CONTRATO Nº 0415/2024 Certificação Digital: RRXFZRNC-FATOOOQD-JWYDLMMD-FKZOXFMO Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/07/2024, edição 4.431
    prestação de serviços de arbitragem dos diversos eventos esportivos de CAMPO e QUADRA que serão realizados pelo Município de Senhor do Bonfim – BA Conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Item: 01 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 909.869,42 (novecentos e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) Cadastro de Reserva: Não houve cadastro de reserva para este processo. Ao setor de Licitações
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/06/2024, edição 4.351
    Acumulado: - Data da Assinatura: 24/05/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 24/05/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 24/05/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.351 | Ano 12 03 de junho de 2024 Página 4 CONTRATONº 0265/2024 Certificação Digital: AYJVEITZ-Y63QGKOH-PVDK5MYV-2QWJRG8P Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 03/06/2024, edição 4.352
    Acumulado: - Data da Assinatura: 23/05/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 23/05/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 23/05/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.352 | Ano 12 03 de junho de 2024 Página 3 CONTRATONº 0256/2024 Certificação Digital: 5WJSR7MQ-UKIVGMFP-QATYYTJE-PDG1BNQV Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/05/2024, edição 4.337
    cumulado com a instalação das peças de ornamentação nas ruas, praças e palco para os festejos juninos do Município de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 668.519,26 (seiscentos e sessenta e oito mil quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) Valor total licitado: R$ 668.519,26 (seiscentos e sessenta
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/05/2024, edição 4.329
    escolar/pedagógico conforme descrições indicadas no Termo de Referência para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Senhor do Bonfim - BA, conforme edital e seus anexos. Empresa: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº: 19.878.428/0001-60 Lote: Único Valor Global Estimado para 12 meses: R$ 902.776,32 (novecentos e dois mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) CADASTRO DE RESERVA Em conformidade com as novas diretrizes e as inovações estabelecidas
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/04/2024, edição 4.232
    Acumulado: - Data da Assinatura: 15/03/2024 Data de Início da Vigência do Contrato: 15/03/2024 Data de Término da Vigência do Contrato: 15/03/2025 Fornecedor Nome ou Razão Social: MB3 PRODUCOES E LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA CPF/CNPJ: 19.878.428/0001-60 Tipo de Pessoa: Pesssoa Jurídica (PJ) Edição 4.232 | Ano 12 10 de abril de 2024 Página 4 CONTRATO Nº 0175/2024 Certificação Digital: WHQ0QLOM-T8EKI9OA-RM3OGYMC-LPOY5P1O Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/04/2024, edição 4.221
    e prestação de serviços de arbitragem dos diversos eventos de FUTEBOL que serão realizados no ano de 2024 pela Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim-BA, com o contratado MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, inscrito no CNPJ nº. 19.878.428/0001-60, no valor global de R$ 69.407,52 (sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com art. 75, inciso III, incisos “a” e “b” da Lei 14.133/21, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/03/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Limites do rastreio

Até onde o rastro chegou: Seguido até a ordem bancária da União. Parou na conta específica: a conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.

A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.

Índice de Evidência Pública

50%

De 0% a 90% nos 18 cenários de peso e agregação.

Conferido em 2 de 2 dimensões e 3 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.

Rastro do dinheiro0%
Prestação de contas100%

Pré-condições, fora da nota

Plano de trabalho aprovado: não verificável. Plano legado (ADPF 854): a aprovação do plano de trabalho não era exigida.
Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: não verificável. A conta é usada por 2 planos de ação: o crédito e os débitos dela não têm como ser atribuídos a este.

O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.

Itens não localizados nas fontes verificadas

Envio da União lançado na contabilidade do ente: não localizado nas fontes verificadas. 2023: R$ 1.000.000,00 lançados na fonte 1706 para R$ 3.000.935,00 enviados ao ente no ano, somando 3 planos (comparação pelo total do ente) (33,32%): abaixo de 99%. É registro do próprio ente: não comprova o crédito na conta nem o uso.

Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota

Nenhum fato registrado nas regras que puderam ser conferidas.

Sem o dado nas fontes para conferir: investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos; crédito da União debitado ao ente ou ao executor em até 30 dias; débitos a terceiros sem pagamento declarado.

Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.

Entenda esta transferência

O que foi planejado

Em 2023, Márcio Marinho indicou, pela emenda 202326010002, uma transferência especial (emenda Pix) para Senhor do Bonfim (BA).

Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.

O plano de ação prevê R$ 500.935,00: R$ 0,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 500.935,00 para investimento (como obras e equipamentos).

Finalidade declarada: Construção, reforma, requalificação e manutenção de Praças publicas do Município de Senhor do Bonfim – Bahia.

A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 15/12/2023.

O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.

O dinheiro foi transferido?

Segundo os dados consultados em 09/11/2026:

A União empenhou R$ 500.935,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.

Ordens bancárias somando R$ 500.935,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 28/12/2023.

A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.

A finalidade foi executada?

No relatório final de 05/11/2025, com situação "Disponibilizado" na fonte, MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM declarou R$ 500.935,00 executados e R$ 0,00 pendentes.

O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

15/12/2023
Aceite do plano de ação
22/12/2023
Empenho 2023NE009494
R$ 500.935,00. Situação na fonte: Enviado.
27/12/2023
Documento hábil 2023TF015971
R$ 500.935,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
28/12/2023
Ordem bancária 2023OB815987
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 27/12/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 27/12/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro, 2 registros
3. 27/12/2023: OP Assinada mas sem OB gerada
4. 28/12/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.
23/07/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
05/11/2025
Relatório de gestão final
15 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

4 mudanças de situação do plano de trabalho entre 22/07/2025 e 24/09/2025. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
Sobre a situação: Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.
Execução prevista: 01/01/2025 a 01/01/2027 (24 meses)

Histórico da situação

22/07/2025Em Elaboração
22/07/2025Aguardando envio para Análise
22/07/2025Enviado para Análise
24/09/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Pareceres dos órgãos federais

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 23/07/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O conteúdo do Parecer “Não se Aplica” se dá em razão de o Plano de Ação não ser compatível com as ações e finalidades da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial – SDR, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR.Caso queira consultar os Manuais das Ações da Secretaria, copie e cole o link a seguir: bit.ly/3WNhtiy

Cada órgão analisa as metas da sua área de atuação: "Não se aplica" não é reprovação.

Metas de MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Valor do executor: R$ 500.935,00

Área de política pública: Urbanismo — Infraestrutura Urbana

Meta 1
Construção da Praça Antônio de Oliveira no Distrito de Quicé
Quantidade
1 unidade
Prazo
24 meses
Valor da emenda
R$ 205.501,26 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 205.501,26 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.
Meta 2
Reforma e requalificação da Praça Dona Lindô
Quantidade
1 unidade
Prazo
24 meses
Valor da emenda
R$ 240.109,87 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 240.109,87 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.
Meta 3
Manutenção das Praças: Praça da Lagoa da Pedra e Praça Nova do Congresso
Quantidade
1 unidade
Prazo
24 meses
Valor da emenda
R$ 55.323,87 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 55.323,87 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Documento	Data	Situação na fonte	Valor
Empenho de investimento 2023NE009494	22/12/2023	Enviado	R$ 500.935,00
Documento hábil 2023TF015971	—	Enviado com Sucesso	R$ 500.935,00
Ordem bancária 2023OB815987	28/12/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.

Informações disponíveis

Não localizados nas fontes verificadas: análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.

Plano de açãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
BeneficiárioInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Finalidade declaradaInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Plano de trabalhoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
MetasInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
3 metas. Consulta em 09/11/2026.
PareceresInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 parecer, 1 em elaboração. Consulta em 09/11/2026.
Histórico da situaçãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
4 mudanças de situação. Consulta em 09/11/2026.
Empenhos e repassesInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
Relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 relatório. Consulta em 09/11/2026.
Pagamentos declarados nos relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
15 pagamentos. Consulta em 09/11/2026.
Análises dos relatórios de gestãoNão localizado nas fontes verificadas (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.

"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.

Registro oficial

Plano de ação: 09032023-3-042493
Emenda: 202326010002
Beneficiário: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM
CNPJ: 13988308000139
Situação na fonte: CIENTE
Data de aceite: 15/12/2023

Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.

Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.

Consultar no Transferegov